SóProvas



Questões de Planejamento e Controle de Obras


ID
41488
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Uma obra consumiu 40 m³ de brita 1, 30 m³ de brita 2, 80 m³ de areia e 600 sacos de cimento, com custos de R$ 20,00/m³ para as britas 1 e 2, R$ 30,00/m³ para a areia e R$ 20,00 por saco de cimento. A curva ABC do custo decrescente dos insumos dessa obra apresenta a seqüência:

Alternativas
Comentários
  • Brita 01- 40 m³ X custa R$ 20,00 m³- total de = R$ 800,00

    Brita 02 - 30m³ X custa R$ 20,00 m³- total  de = R$ 600,00 
    Areia - 80m³ X custa R$ 30,00m³ = R$ 2.400,00
    Cimento - 600 sacos X R$ 20,00 = R$ 12.000,00
    Agora é só colocar em ordem DECRESCENTE 
    Fiz assim, ainda fiquei na dúvida pq fala no enunciado "A curva ABC do custo decrescente dos insumos dessa obra apresenta a seqüência:"

  • Se a questão não tiver tanto "objetivo didático" e considerar a proporção real cotidiana, o Cimento sempre é o insumo de maior custo, dessa forma vc economiza tempo encontrando a resposta.


ID
51094
Banca
FCC
Órgão
TJ-SE
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Sobre a elaboração do orçamento da obra é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • a partir do orçamento, pode-se estabelecer o sistema de controle de custos, que consiste, entre outros fatores, em acompanhar a evolução dos custos da obra, levantar e medir os desvios em relação ao previsto e prevenir alterações sem as devidas autorizações.

  • Qual é o erro da alternativa B???


ID
51148
Banca
FCC
Órgão
TJ-SE
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas:

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002,  Art. 9:

    Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas:

    I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;

    II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3o desta Resolução;

    III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;

    IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;

    V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução.
    ...

  • caracterização

     triagem

     acondicionamento

     transporte

    destinação.

     

     

    Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002

  • Art. 9o - CONAMA 307-> Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas:

    I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;

    II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3o desta Resolução;

    III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;

    IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;

    V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução.

    CLASSES DE RESÍDUOS - art. 3o - CONAMA 307:

    Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte forma:

    I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

    a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

    b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

    c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fi os etc.) produzidas nos canteiros de obras;

    II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

    III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

    IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.


ID
57499
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 17ª Região (ES)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A caracterização das atividades a serem realizadas e a
quantificação correta de custos unitários são importantes na
elaboração de orçamentos e no cálculo e controle de custos de
construções civis. Com relação a esse tema, julgue os itens a
seguir.

Em uma obra de compactação de um aterro, o critério de medição do serviço é o volume medido por camada acabada.

Alternativas
Comentários
  • http://www.tce.pi.gov.br/licitacao/lcw_licitacaovisualizaman.do?evento=download&idArquivoAnexadoPlc=15604

     

    De uma licitação no Estado do Piauí, retiro esse trecho:

     

    3.2 - Aterro compactado:

    Os aterros externos serão executados exclusivamente com terra limpa, que não seja orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes e vestígios de fundações, devendo a mesma ser espalhada em camadas e compactada.

    Os trabalhos de aterro e reaterro de fundações, subsolo, reservatórios d’águas, camada impermeabilizadora, passeios etc., serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 30cm, molhadas e apiloadas convenientemente.

    A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes.

    As camadas, depois de compactadas, não terão mais que 20,00cm de espessura média.

    Em toda área a ser aterrada serão feitos limpeza e o devido preparo, com remoção da capa do terreno contendo raízes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanência seja prejudicial à estabilidade dos aterros.

    Nas primeiras camadas de aterro os materiais poderão ser arenosos ou areno-argilosos, não podendo ser empregadas turfas e argilas orgânicas.

     

    A última camada de aterro será obrigatoriamente de areia fina.

    As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou que estejam com espessura maior que a especificada, serão escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobressalente.

    O aterro confinado entre baldrames será espalhado em camadas com espessura não superior a já citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau de compactação desejado.

    0 aterro do caixão será executado com material limpo , arenoso , colocado em camadas de no máximo 30,00cm de altura, quando necessário, molhado, apiloado, ou compactado, devendo ficar no nível de 7,00cm abaixo da cinta para receber o contrapiso.

    Em caso de paralisação da execução do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio dos serviços ficarão condicionados à inexistência de excesso de umidade ou de lama superficial.

    A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas deverão apresentar umidade adequada.

    As Superintendências de Desenvolvimento Urbano ou a Superintendência de Desenvolvimento Rural só admitirão a utilização de pilões manuais em trabalhos secundários (como reaterro de valas).

    Quando da elaboração dos aterros, deverão ser observados as especificações e posições dos tubos de drenagem.

     

    - Critérios de Medição: Volume da camada acabada.


ID
57502
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 17ª Região (ES)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A caracterização das atividades a serem realizadas e a
quantificação correta de custos unitários são importantes na
elaboração de orçamentos e no cálculo e controle de custos de
construções civis. Com relação a esse tema, julgue os itens a
seguir.

Em uma obra de alvenaria de vedação, o custo relativo ao pedreiro é calculado em função do número de horas que ele levará para realizar o serviço

Alternativas
Comentários
  • CERTO

    Em uma obra de alvenaria de vedação, o custo relativo ao pedreiro = número de horas que ele levará para realizar o serviço multiplicado pelo custo unitário de sua hora

     

    Como para o CESPE, em geral, resposta incompleta não é errada, marque CERTO.


ID
57508
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 17ª Região (ES)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A caracterização das atividades a serem realizadas e a
quantificação correta de custos unitários são importantes na
elaboração de orçamentos e no cálculo e controle de custos de
construções civis. Com relação a esse tema, julgue os itens a
seguir.

No cálculo do custo unitário de uma argamassa de cimento e areia, o custo relativo ao cimento é calculado em função da massa de cimento a ser utilizada.

Alternativas
Comentários
  • O cálculo do custo relativo ao cimento é calculado em função da massa de cimento a ser utilizada e do preço de mercado deste insumo.

    Portanto gabarito correto.
  • Questão correta. 

    A questão que dizer que o índice usado para o cimento, no cálculo do custo unitário destá argamassa,  é dado em massa, ou seja, kg.

    Podemos ver a veracidade dessa informação,  consultando o SINAPI.

     

    Bom estudo. 

  • Pra ajudar no raciocínio.

    Mesmo que o traço, da argamassa, seja em volume. De acordo com a norma, por menor que seja o controle de qualidade da dosagem, o cimento precisa sem medido sempre em massa.


    Particularidade sobre as argamassas é que este material contempla duas alternativas:

    argamassas prontas - São adquiridas exclusivamente em função de sua massa;

    argamassas rodadas na obra - O cimento é considerado em massa e os agregados em volume.

  • Esquisito. Pra mim pareceu que o custo unitário depende da massa que vai ser utilizada.

    Mas o custo unitário é fixo, o que será utilizado entra no custo total... custo unitario * quantidade


ID
62332
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da
União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder
Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão,
aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das
diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

Se, durante o exercício financeiro, houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo poderá editar decretos de contingenciamento.

Alternativas
Comentários
  • Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na Lei, o Poder Executivo deverá SUBMETER À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA UM NOVO PROJETO DE LEI SOLICITANDO CRÉDITO ADICIONAL.Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos pode obrigar o Poder Executivo, EVENTUALMENTE, a editar Decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados pela Assembleia Legislativa. São os intitulados Decretos de Contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na lei orçamentária
  • errado!

    os decretos são apenas nos casos de recursos orçamentários extraodinários, ou
    seja, em casos de extrema urgência como: Guerra ou calamidade pública

  • Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite previsto na LOA, o Poder Executivo deve submeter ao Congresso Nacional um projeto de lei de crédito adicional, que representa um novo pedido de autorização de gasto.

  • o que isso tem a ver com planejamento de obras mds


ID
62374
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto
essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a
fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como
acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de
materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais,
entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

Para pagamento dos serviços executados, a empresa contratada deve encaminhar nota fiscal, acompanhada de boletim de medição, à unidade competente para a liberação dos respectivos valores.

Alternativas

ID
62383
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto
essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a
fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como
acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de
materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais,
entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

Para aceitação de um lote de argamassa industrializada para revestimento, deve-se, no ato da entrega no canteiro de obras, selecionar uma amostra de 10 sacos e realizar, in loco, os ensaios de qualidade, que devem ter resultado positivo para todos os sacos.

Alternativas
Comentários
  • ERRADO

    NBR 13281

    Devem ser rejeitadas, independentemente de ensaios, as embalagens avariadas ou aquelas cujo conteúdo tenha sido alterado ou contaminado.

    Argamassas industrializadas fornecidas em sacos com variações na massa superiores a 2% em relação à massa indicada devem ser rejeitadas. Se a massa média de sacos de mesma capacidade em qualquer embarque, obtida pela pesagem de 30 unidades tomadas ao acaso, for menor do que a massa indicada em cada embalagem, todo o embarque deve ser rejeitado.

    • Não é "uma" amostra.
    • São todos os sacos.
    • Independentemente do tipo de material recebido, deverá ser analisado tudo.

ID
62386
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto
essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a
fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como
acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de
materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais,
entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

Um lote de lâmpadas que seja recebido no canteiro de obra deve passar pela inspeção de todos os dados das lâmpadas e pelo teste de funcionamento de toda a carga.

Alternativas
Comentários
  • Se fosse assim na obra, teria que contratar 10 estagiários para obras de grande porte, só para fazer o teste, kkkkkk.


  • kkkkkkkk Isso é sério?

  • Teoria X Prática ... rs!

  • Acho que quando fala "inspeção de todos os dados das lâmpadas" a banca quer dizer se houver mais de um tipo de lâmpada com especificações diferentes. Não testa todas as lâmpadas compradas uma a uma.

  • E PELO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODA A CARGA.

  • que tipo de inspeção de todos os dados das lâmpadas seria? porque é algo bem distante da realidade, só se for na teoria mesmo!

  • que tipo de inspeção de todos os dados das lâmpadas seria? porque é algo bem distante da realidade, só se for na teoria mesmo!


ID
67033
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TJ-DFT
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos,
exprime financeiramente a alocação dos recursos públicos. É
elaborado pelos três poderes da República e consolidado pelo
Poder Executivo. As metas para a elaboração da proposta
orçamentária são definidas pelo Plano Plurianual (PPA) e
priorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Acerca
desse assunto, julgue os itens em seguida.

O Orçamento Geral da União não financia todas as despesas públicas dos três níveis de governo: federal, estadual e municipal.

Alternativas
Comentários
  • Princípio da Unidade - Cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município.


ID
69880
Banca
FCC
Órgão
TRT - 3ª Região (MG)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Em relação às atividades técnicas do projeto de edificação e de seus elementos, instalações e componentes, considere:

I. Programa de necessidades é a etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho a serem satisfeitas pela edificação a ser concebida.

II. Estudo de viabilidade é a etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e componentes.

III. Estudo preliminar é a etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções alternativas.

IV. Projeto básico é a etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas definitivas de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessárias e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra implicados.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a NBR 6492:

    3.9 Programa de necessidades - Documento preliminar do projeto que caracteriza o empreendimento ou o projeto objeto de estudo, que contém o levantamento das informações necessárias, incluindo a relação dos setores que o compõem, suas ligações, necessidades de área, características gerais e requisitos especiais, posturas municipais, códigos e normas pertinentes.

    5.1.2 Estudo preliminar - Estudo da viabilidade de um programa e do partido arquitetônico a ser adotado para sua apreciação e aprovação pelo cliente. Pode servir à consulta prévia para aprovação em órgãos governamentais.

    ...
  • Programa de necessidades destinada a exigências de desempenho?? 

  • NBR 13531
    ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - ATIVIDADES TÉCNICAS
    2 Definições
    2.4
     Etapas das atividades técnicas do projeto de edificação e de seus elementos, instalações e componentes
    2.4.2 Programa de necessidades (PN): etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela edificação a ser concebida.
    2.4.3 Estudo de viabilidade (EV): etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e componentes.
    2.4.4 Estudo preliminar (EP): etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções alternativas.
    2.4.7 Projeto básico (PB) (opcional): etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação(contratação) dos serviços de obra correspondentes.


ID
69910
Banca
FCC
Órgão
TRT - 3ª Região (MG)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A obra de ampliação de um edifício público foi dividida em seis atividades independentes, as quais contribuem com as seguintes porcentagens no custo total: A: 10%, B: 20%, C: 25%, D: 25%, E: 15% e F: 5%. No primeiro mês, as atividades A e B foram concluídas, da atividade C realizou-se 80% e da atividade D, 40%. Se, na primeira medição mensal forem pagos 100% dos serviços concluídos e 70% dos serviços parcialmente realizados, então, a primeira medição representará o percentual do preço total equivalente a

Alternativas
Comentários
  • Serviços concluídos:

    A (10%) + B (20%) = 30% pagamento de 100%.

    Serviços parcialmente concluídos:

    80% de C (25%) = 20%

    40% de D (25%) = 10%

    C (20%) + D (10%) = 30% pagamento de 70% = 21%.

    Percentual da primeira medição = 30% + 21% = 51%.


ID
69913
Banca
FCC
Órgão
TRT - 3ª Região (MG)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • DETERMINAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO (CPM)Após o traçar da rede PERT podemos finalmente proceder à determinação da duração do projecto. Para tal considera-se o caminho mais desfavorável para a realização do programa - caminho crítico - ou seja, o caminho por onde passam as atividades de maior duração - atividades críticas. A duração do programa será igual à soma das atividades críticas que o constituem. Da definição anterior depreende-se que, se todas as durações das atividades de um caminho crítico permanecerem constantes e se houver atraso apenas em uma delas, o atraso final na realização do projecto será igual ao atraso parcial.
  • GAB D

    A seqüência de atividades que produz o tempo mais longo é aquela que define o prazo total do projeto. A essas atividades dá-se o nome de atividades críticas e o caminho que as une constitui o caminho crítico, o qual é representado no diagrama por um traço mais forte ou duplo.

    Como se depreende da própria definição, o aumento de uma unidade de tempo em uma atividade crítica ê transmitido ao prazo do projeto, motivo pelo qual atividades críticas não devem atrasar. Por outro lado, o ganho de tempo em uma atividade critica reduz o prazo total do projeto. Identificar o caminho critico e monitorar suas atividades componentes é uma das principais tarefas do planejador e da equipe gestora da obra. 

    Fonte: Aldo Dória

  • a) o prazo total de uma obra consiste na soma das durações das atividades no caminho mais favorável, chamado de caminho crítico.

    b) a soma de todas as folgas define o tempo da obra, na programação de redes do caminho crítico.

    c) a numeração dos nós deve ser feita de forma que uma atividade saia sempre de um nó de número superior, chegando em um nó de número inferior.

    d) o caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem com o início e com final previstos.

    e) o gráfico completo da rede informa o número do evento e a duração das atividades sem, contudo, evidenciar a interdependência das diversas atividades.


ID
69943
Banca
FCC
Órgão
TRT - 3ª Região (MG)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Durante a construção do prédio de uma escola pública, foram celebrados quatro termos aditivos sequenciais ao valor do contrato inicial. Os três primeiros termos aditivos acrescentaram ao contrato inicial, 11,2%, 15% e 15%, respectivamente. O quarto termo aditivo suprimiu 15% do valor do contrato inicial. No final da obra, o valor do contrato inicial

Alternativas
Comentários
  • Nao seria 26,2% ?

  • Estima-se 100% do valor da obra acrescido de 11,2% para primeiro aditivo --- 100 x 1,112 = 111,2%

    No segundo aditivo acrescente 15% --- 111,2 x 1,15 = 127,88%

    No terceiro aditivo acrescente 15% --- 127,88 x 1,15 = 147,06%

    No quarto aditivo houve uma redução de 15% --- 147,06 x 0,15 = 22,06%   ---  147,06 - 22,06 = 125%


    125%(final) - 100%(inicial) = aumento de 25%

  • Mal formulada essa pergunta... o valor do contrato inicial não se altera... vai ser o mesmo sempre...
    O valor total gasto na obra, com os aditivos propostos é que pode ser calculado.

  • Acho que a questão deveria ter sido anulada. O valor do contrato inicial atualizado (termo que consta na lei 8666) só poderia ser alterado/ atualizado durante a fase de licitação. Em relação ao valor total da obra, este sim só poderia ser aumentado em até 25% do valor inicial.


ID
76402
Banca
FCC
Órgão
TJ-PI
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considerando que existem princípios básicos que devem ser seguidos para elaboração e controle do orçamento, os quais estão definidos na Constituição, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros, considere:

I. Cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município.

II. A Lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento.

III. Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal.

Os itens I, II e III, representam, respectivamente, os Princípios da

Alternativas
Comentários
  • Princípio da Unidade:  Está previsto no art. 2º da Lei 4320/64, que determina a existência de um orçamento único para cada um dos entes federados com a finalidade de evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa política.
     

    Princípio da Universalidade: a lei de orçamento compreenderá todas as receitas e despesas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. (arts. 3.º e 4.º da lei 4320/64).


     Princípio da Anualidade: Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal. A LOA deve sere xecutada dentro de um exercício financeiro.

     

  • Quem colocou questão de AFO (Analise Financeira Orçamentária) na materia de engenharia?


ID
79420
Banca
FCC
Órgão
TRT - 18ª Região (GO)
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Quando o proprietário gerencia os recursos e contrata profissionais para a gerência técnica e administrativa da obra, podendo adotar soluções distintas para obras de pequeno e grande porte, trata-se do tipo de administração

Alternativas
Comentários
  • É a famosa administração direta da obra!


ID
82147
Banca
FCC
Órgão
TRE-AM
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Analise as afirmativas sobre uma rede de PERT/CPM.

I. O tempo inicial mais cedo de uma atividade é igual ao maior tempo final mais cedo das atividades precedentes.

II. Evento é o marco que denota o início ou o fim de determinada atividade. Em um projeto os eventos são sempre apresentados por setas, as quais são numeradas em ordem crescente em relação à direção do início do projeto.

III. O tempo final mais tarde de uma atividade é igual ao menor tempo inicial mais tarde das atividades sucessoras.

IV. Quando o tempo inicial mais tarde de uma atividade for igual ao tempo inicial mais cedo da atividade subsequente, significa que a folga entre essas atividades é um.

Está correto o que consta em

Alternativas
Comentários
  • II. está errado pois: os eventos são sempre caracterizados por (círculos ou nós) e não por setas, ainda assim as setas não são numeradas em ordem crescente...IV. está errado pois quando o tempo inicial mais tarde de uma atividade for igual ao mais cedo da atividade subsequente a folga será 0.
  • I. O tempo inicial mais cedo de uma atividade é igual ao maior tempo final mais cedo das atividades precedentes (CERTA)
    II. Evento é o marco que denota o início ou o fim de determinada atividade. Em um projeto os eventos são sempre apresentados por setas, as quais são numeradas em ordem crescente em relação à direção do início do projeto. (CIRCULOS)
    III. O tempo final mais tarde de uma atividade é igual ao menor tempo inicial mais tarde das atividades sucessoras. (CERTA)
    IV. Quando o tempo inicial mais tarde de uma atividade for igual ao tempo inicial mais cedo da atividade subsequente, significa que a folga entre essas atividades é um. (ZERO)

    * precedentes: que precede; ocorrido previamente; anterior.
    Banca adora confundir em sinônimos e antônimos

     


ID
82165
Banca
FCC
Órgão
TRE-AM
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Na gestão pública, o modelo adotado refere-se à gestão orientada para resultados, onde governança pública consiste

Alternativas

ID
82174
Banca
FCC
Órgão
TRE-AM
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Para que o engenheiro responsável possa promover o acompanhamento de uma obra, tendo em vista o dimensionamento de uma determinada equipe, os parâmetros a serem considerados são:

Alternativas
Comentários
  • Pq não a B???

     

  • Ewandro, não pode ser a letra B, pois não da pra mensurar tendo apenas essas informações. A letra E tem mais cara de um orgonograma fisico financeiro.

  • Não se pode considerar apenas o prazo de entrega da obra, visto que para isso são necessárias muitas e distintas atividades como, por exemplo, a execução de uma alvenaria ou assentamento de piso, e cada atividade é executada por uma equipe especializada para tal. A questão pede os paramentros para  dimensionamento de uma determinada equipe para determinada atividade, logo temos que considerar o prazo apenas para o determinado serviço e a produtividade da mão de obra especializada.

  • A quantidade de serviço a ser executada e a produtividade de cada trabalhador, bem como o prazo para execução do serviço são os principais parâmetros para dimensionar uma equipe de trabalho, para, posteriormente, estimar a jornada diária necessária para cumprir o cronograma sem atrasos (Ex.: Se teremos 40 ou 44 horas semanais, se será necessário adicional noturno e/ou horas extras, etc.).


ID
145174
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INMETRO
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A garantia da qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos na construção civil são assegurados, entre outros aspectos, por meio de um adequado processo de gerenciamento da construção. A respeito da gestão dos materiais na produção, atividade essa que faz parte do processo de gerenciamento da construção, julgue os itens que se seguem.

Todos os materiais considerados críticos pela norma devem ser submetidos a verificações visuais e ensaios, a fim da garantir a qualidade do produto final.

Alternativas
Comentários
  • Alguém tem fundamento?

  • Controle do recebimento de materiais poderá prever diferentes mecanismos e diferentes níveis de rigor. Thomaz (2001) explica que “pode-se recorrer ao cadastro de fornecedores (histórico de fornecimento), à inspeção visual, à inspeção visual juntamente com a verificação geométrica, à execução de ensaios, entre outros”. Com isso entende-se que a propriedades técnicas dos materiais só poderão ser constatadas mediante realização de ensaios. 

    Fonte: Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção Ed01. Erico Thomaz


ID
145177
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INMETRO
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A garantia da qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos na construção civil são assegurados, entre outros aspectos, por meio de um adequado processo de gerenciamento da construção. A respeito da gestão dos materiais na produção, atividade essa que faz parte do processo de gerenciamento da construção, julgue os itens que se seguem.

Os ensaios expedidos, geralmente requeridos nas verificações de qualidade, podem contribuir na racionalização dos recursos.

Alternativas
Comentários
  • ensaios expeditos são ensaios com baixa precisão que servem para os gestores terem uma noção do intervalo de eficiência de algo...

     

    imaginem que um topógrafo foi contratado para realizar a medidas de um campo, ele antes de começar o trabalho resolve fazer um levantamento expedito. Nesse levantamento expedito ele não vai levar equipamento de alta tecnologia/precisão como teodolito ou estação total, ele vai uasr ferramentas simples e primitivas como uma trena de 30 m, clinômetro e uma bússula, com essas ferramentas ele saberá a grosso modo e em curto tempo as dimensões do campo

     

    os ensaios expeditos ajudam muito os profissionais, são ensaios simples de grosso modo, muitas vezes pode ser um enbasamento para tomar decisões mais viáveis sem perder tempo com serviços de precisão...

     

    :)

    certinha


ID
145180
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INMETRO
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A garantia da qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos na construção civil são assegurados, entre outros aspectos, por meio de um adequado processo de gerenciamento da construção. A respeito da gestão dos materiais na produção, atividade essa que faz parte do processo de gerenciamento da construção, julgue os itens que se seguem.

A eficiência do processo de compra do material e o controle rigoroso de qualidade no recebimento garantem, por si só, a qualidade do material até sua aplicação.

Alternativas
Comentários
  • Deve ser considerado também o armazenamento dos materiais.

  • "por si só"

    Errado


ID
178294
Banca
FGV
Órgão
MEC
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Ao realizar a fiscalização em uma obra pública, verificou-se que 35% do serviço programado havia sido executado.
Sabe-se que o valor total a ser pago por esse serviço corresponde a 20% do valor total da obra, que é de R$ 450.000,00.
O valor a ser pago por essa etapa será de:

Alternativas
Comentários
  • Dados:

    Valor total da obra: R$ 450.000

    Valor a ser pago por 100% do serviço realizado = 450.000 x 0,20 = R$ 90.000

    Valor a ser pago por 35% do serviço realizado = 90.000 x 0,35 = R$ 31.500

    gabarito letra A

ID
178891
Banca
FGV
Órgão
MEC
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Para uma determinada obra, estimou-se que os equipamentos e a mão-de-obra representariam, respectivamente, 25% e 50% do seu custo total.

Ao se fazer um levantamento real dos preços, verificou-se que os equipamentos e a mão-de-obra custariam 80% e 70% dos valor inicialmente estimado.

Sabendo que os demais custos mantiveram-se de acordo com o estimado, o custo total da obra ficou reduzido em:

Alternativas
Comentários
  • Para facilitar a resolução, podemos estipular um valor fictício para o total da obra. Ex: R$100,00

    Equipamentos - 25% de R$ 100,00 = R$ 25,00
    Mão-de-obra - 50% de R$ 100,00 = R$ 50,00
    Outros itens - 25% de R$ 100,00 = R$ 25,00
    CUSTO TOTAL PLANEJADO = R$ 100,00

    NOVOS CUSTOS (após levantamento):

    Equipamentos - R$ 25,00 x 0,8 = R$ 20,00
    Mão-de-obra - R$ 50,00 x 0,7 = R$ 35,00
    Outros itens (valor mantido) = R$ 25,00
    CUSTO TOTAL REALIZADO = 20 + 35 + 25 = R$ 80,00

    logo, o custo reduziu em 20%, gabarito letra C



ID
178897
Banca
FGV
Órgão
MEC
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Em um diagrama PERT/CPM, o tempo médio de uma atividade é definido como aquele que tem probabilidade de ocorrência igual a:

Alternativas
Comentários
  • Questão marcando gabarito errado... resposta certa é a C 50% VER GABARITO OFICIAL

  • Olá, pessoal!

    A questão foi verificada e não foram encontrados erros. Caso a dúvida persista, favor entre em contato novamente!

    Bons estudos!
    Equipe Qconcursos.com

  • Alguém explica ?

  • É a jurisprudência da banca, já mantiveram o entendimento em outras questões. 

  • ESTIMATIVA DE 3 PONTOS

    A estimativa de 3 pontos é uma técnica que permite aperfeiçoar as estimativas considerando as incertezas e riscos. É um conceito que origina-se da Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT).  Conforme o próprio nome sugere, nesta estimativa, três valores são produzidos inicialmente para cada atividade, baseados no conhecimento e experiência da equipe de projeto:

    O – Estimativa Otimista

    M – Estimativa Mais Provável

    P – Estimativa Pessimista

    Em posse destas três variáveis é possível efetuar a estimativa PERT (Program Evaluation Review Technique) da atividade, onde:

                                       PERT = (O + 4M + P)/6

     

    Perceba que a fórmula dá-se por uma média ponderada com peso 4 para estimativa mais provável, ou seja, a fórmula considera relevante a informação mais provável oriunda da experiência ou outra técnica, mas não despreza os demais valores.

     

  • Para a determinação do tempo esperado:

    PERT = (O + 4M + P)/6

    tempo médio - 50 %

    tempo máximo - 25 %

    tempo mínimo - 25 %

  • Em um diagrama PERT/CPM, o tempo médio de uma atividade é definido como aquele que tem probabilidade de ocorrência igual a 50%.


ID
178903
Banca
FGV
Órgão
MEC
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A montagem do canteiro e a locação de uma obra, atividades iniciais e sequenciais a serem executadas e da qual dependem todas as demais, estão prevista para consumir, respectivamente, 5% e 3% do prazo total da obra.

A duração da obra está prevista para 700 dias.

Um atraso de 10% na etapa de montagem do canteiro e de 50% na locação, mantidos os prazos de execução das outras etapas, provocaria um atraso no prazo total da obra de:

Alternativas
Comentários
  • Montagem do canteiro - Prazo = 5% de 700 dias = 35 dias
    Locação da obra - Prazo = 3% de 700 dias = 21 dias

    ATRASOS:

    Montagem do canteiro - 35 dias x 1,1 (10%) = 38,5 dias
    Locação da obra - 21 dias x 1,5 (50%) = 31,5 dias

    PRAZO PREVISTO = 35 + 21 dias = 56 dias
    PRAZO EXECUTADO = 38,5 + 31,5 dias = 70 dias

    Atraso = 70 - 56 dias = 14 dias

    gabarito letra B
  • DE FORMA BEM SUCINTA 

    Montagem: 700 x 0,05 x 0,1 = 3,5
    Locação: 700 x 0,03 x 0,5 = 10,5
    10,5 + 3,5 = 14 DIAS

  • Simplificando:

    PLANEJADO ATRASO EXECUTADO

    5% > 10% = 5,5%

    3% > 50% = 4,5%

    ----------- -------------

    T Planejado = 8% /// T com Atraso = Executado = 10%

    Atraso Total = Ex - P = 10-8 = 2% de 700 dias = 14dias

  • A montagem do canteiro e a locação de uma obra, atividades iniciais e sequenciais a serem executadas e da qual dependem todas as demais, estão prevista para consumir, respectivamente, 5% e 3% do prazo total da obra.

    A duração da obra está prevista para 700 dias.

    Um atraso de 10% na etapa de montagem do canteiro e de 50% na locação, mantidos os prazos de execução das outras etapas, provocaria um atraso no prazo total da obra de:

    Resolução:

    montagem: 5% de 700 d = 35 d

    locação: 3% de 700 d = 21 d

    Atraso montagem: 10% = 3,5 d

    Atraso locação: 50% = 10,5 d

    Atraso total = 14 dias.

    Inscreva-se no meu canal para mais resoluções: youtube.com.br/celll46


ID
192517
Banca
FCC
Órgão
MPU
Ano
2007
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O custo de reconstrução ou reprodução de um apartamento usado e o valor da depreciação são, respectivamente, em R$, de:

Dados: Estrutura em concreto armado
Estado de conservação necessitando de reparos simples (ruim)
Idade aparente 32 anos
Custo da obra, se fosse construída hoje: R$ 200.000,00
Considerar vida útil de 80 anos
D = taxa de depreciação predial = 0,40

Alternativas
Comentários
  • Galera, para resolver essa questão o cálculo da depreciação é dado por:


    D -> I*(Vn)/ Vu


    I-> idade atual

    Vn-> valor do imovel novo

    VU -> vida util do imovel

    D-> Depreciação


    D-> 32*(200*10^3)/80 -> 80*10^3


    Custo de Reprodução -> Valor original - Depreciação -> 120000


    Eu não sei por que cargas dágua não da certo utilizar a fórmula comum da depreciação linear.

    D -> (Vn - Vresidual)/ Vida util

  • Regra de três pra calcular a depreciação:


    200.000 - 80 anos

    x - 32 anos

    x = 80.000 reais


    Custo de reprodução = 200.000 - 80.000 = 120.000 reais



    Calma, calma! Eu estou aqui!

  • A Depreciação pelo metodo linear leva em consideração valores por hora,DH = VA – VR/ VU. Sendo que:

    DH = depreciação por hora;

    VA = valor de aquisição;

    VR = valor residual;

    VU = vida útil. 

     Obs: VU = horas utilizadas no ano x n. anos


ID
200293
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca do planejamento de obra de construção civil, julgue os
itens que se seguem.

Em uma obra, o trabalho isolado das equipes sem comunicação entre elas, mesmo que cada uma faça o seu trabalho da melhor maneira possível, pode gerar estoques em espera e mão de obra ociosa, reduzindo a produtividade e os lucros do empreendimento.

Alternativas
Comentários
  • Quanto a interação entre os vários operários de diferentes setores, gera a possibilidade de colaboração, velocidade a trabalho de equipe.


    Técnico de qualidade


ID
200296
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca do planejamento de obra de construção civil, julgue os
itens que se seguem.

O diagrama de Gantt é uma ferramenta de planejamento que verifica a proporção de recursos monetários consumidos com cada atividade realizada em relação ao custo total da obra.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito: ERRADO


    O diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representando o início e fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. 

  • completando o Adriano,

    o mapa de Gantt (como também é chamado) serve também para identificar o responsável por cada atividade

     

    :)

  • ERRADO

     

    Diagrama de Gantt é um gráfico de barras, ta mais para uma análise de valor agregado e enunciado.

  • Cronograma de barras (Gráfico de Gantt)

     

    representa os serviços programados em uma escala cronológica de período expresso em dias, semanas ou meses, mostrando o que deve ser feito em cada período. Representado por barras. O cronograma de barras tem a desvantagem de não mostrar com clareza a interdependência das atividades.


ID
200356
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Nas etapas iniciais de execução de uma obra de engenharia, pode ser necessário realizar limpeza do terreno e deslocamento de terra com objetivo de implantação do canteiro e da obra. Com relação a esse assunto, julgue o item abaixo.

Considerando que o custo para escavar um silte, com empolamento igual a 20%, seja de R$ 7,80 o metro cúbico, e que a medição dos serviços será realizada por meio do controle de viagens de uma caçamba com capacidade de 12 m3, então o custo por viagem será de R$ 78,00.

Alternativas
Comentários
  • e=Vs/Vn   

    e= Empolamento                     Vn=Vs/e   -  Vn=12m³/(20/100) -  Vn= 12m³ / 1,20  - Vn = 10m³
    Vs=  Volume Saturado
    Vn= Volume Natural                 Custo de transporte = Vn x Valor escavação do m³
                                                          Custo de transporte = 10m³ x 7,80r$
                                                          Custo de transporte = 78,00R$
  • Só um comentário na explicação do colega.

    Vs= Volume solto e não saturado
  • CORRETO

     

    SE EU ESCAVAR 10M3 DE SILTE, ELE VAI SE TRANSFORMAR EM 12M3 (20% EMPOLAMENTO), LOGO 10 X7,800R$=78,00R$

  • Tenho um questionamento, a afirmação não poderia ser considerada incompleta? Pois no enunciado há a especificação do preço de escavação do silte, no custo do transporte do silte não deveria ter especificado outros custos que não são somente a escavação do material?


ID
200395
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca da racionalização na construção, do planejamento de obra
e da programação de serviços, julgue os itens a seguir.

Por meio da racionalização, empresas procuram o aumento de produtividade e a diminuição de custos e prazos. Espera-se, assim, reduzir os desperdícios de materiais e de mão de obra, utilizando-os de forma mais eficiente.

Alternativas
Comentários
  • quando falou de racionalização eu lembrei do horário de verão kkk

     

    o horário de verão existe para aproveitar mais a água dos reservatórios artificiais das hidrelétriacas, isso acontece porque fazendo a população acordar mais cedo (1 hora) ela vai estar aproveitando o momento em que a lâmina d'água do reservatório ainda está cheia porque a perda por evaporação de água é menor, e nós saber que o verão por ser uma estação quente o índice de evapotranspiração é maior

     

    da mesma forma no orçamento, racionalizar é uma foma de controle que permite prevenção, redução de custos, de prazos e de materiais como no horário de verão que previne a falta de energia elétrica, a redução da conta de luz, redução de prazos (1 hora do dia), redução de material (manutenção nas redes) e etc...

    :)


ID
200398
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca da racionalização na construção, do planejamento de obra
e da programação de serviços, julgue os itens a seguir.

A localização e a distribuição das edificações provisórias, dos equipamentos e dos materiais no canteiro de obras devem ser planejadas cuidadosamente antes da sua implantação, pois o canteiro de obras deve permanecer inalterado ao longo de toda a obra.

Alternativas
Comentários
  • ERRADO. A localização e a distribuição das edificações provisórias, dos equipamentos e dos materiais no canteiro de obras devem ser planejadas cuidadosamente antes da sua implantação, afim de atender requisitos ambientais estabelecidos pelos órgãos ambientais, facilitar a logística do canteiro e contribuir no andamento da obra sem afetar o cronograma. Porém, se houver necessidade de relocação do canteiro por algum motivo que inviabilize a continuação da obra, o mesmo deve ser feito respeitando todas as etapas anteriormente citadas.


ID
200404
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca da racionalização na construção, do planejamento de obra
e da programação de serviços, julgue os itens a seguir.

No processo de locação da obra, deverá ser evitado o uso de cotas acumuladas, pois estas facilitam o acúmulo de erro na marcação dos piquetes.

Alternativas
Comentários
  • Errado, o uso de cotas acumuladas minimiza as chances de que os erros aconteçam.


  • Vc pega um referencial e a partir deste vai acumulando as cotas

  • "Considerando que todo Projeto tem várias paredes paralelas, qualquer dimensão que não seja acumulativa, demarcada erradamente, se propagará para as outras subsequentes. Por este método, caso haja algum erro, este será localizado. Essas falhas aparecem somente após a execução dos alicerces, quando essas irregularidades passam a ser detectadas visualmente. Portanto, torna-se definitivo usar cotas acumuladas e nunca entre os eixos."

    Fonte: <http://profmarcopadua.net/locacaodeobra3.pdf>


ID
202552
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O PERT/CPM é extremamente útil no planejamento e
gerenciamento de construções de obras civis. Com relação a esse
assunto, julgue os próximos itens.

O caminho crítico em uma rede PERT/CPM é o caminho de maior comprimento, ou seja, aquele para o qual se levará o maior tempo total para concluir todas as atividades.

Alternativas
Comentários
  • Discordo que o caminho crítico seja o caminho de maior comprimento, muitas vezes um caminho com menos atividades será o caminho crítico. A segunda parte da afirmação está certa.

  • o caminho crítico é denifido por aquelas atiidades que possuem folga 0 ou mais próximo de 0, e não o mais longo, nem sempre o caminho mais longo seráaquele co menos folgas

     

    como Geordani, também discordo

  • Resolução do exercício https://www.youtube.com/watch?v=fhe19_zwNpU
    A partir do minuto 42:37

  • CERTO

    Caminho crítico / Critical Path.

    A sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível.

    PMBOK V.6 (2017)

    Página 701



  • questão confusa quando fala de caminho com "maior comprimento", pois o caminho crítico pode ser o de menor comprimento. comprimento é uma dimensão/distância física, e não temporal. se falassem no caminho mais longo tudo bem, pois longo também é usado para se referir ao tempo.


ID
202555
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O PERT/CPM é extremamente útil no planejamento e
gerenciamento de construções de obras civis. Com relação a esse
assunto, julgue os próximos itens.

Com relação às atividades em uma rede PERT/CPM, o Tempo Inicial Mais Cedo de uma atividade é igual ao menor Tempo Inicial Mais Cedo das atividades precedentes.

Alternativas
Comentários
  •  O Tempo Inicial Mais Cedo de uma atividade é igual ao menor Tempo Final Mais Cedo das atividades precedentes.
  • Lucas, na questão Q27380 (FCC) existe uma afirmação correta que diz: "O tempo inicial mais cedo de uma atividade é igual ao maior tempo final mais cedo das atividades precedentes."


    O que diverge de sua afirmação. Abç! 

  • Corrigindo o colega:

    MAIOR Tempo Final Mais Cedo das atividades precedentes.

  • alguem podeira explicar melhor essa questão? Pois, dependendo do ponto de vista eu entendi das duas maneiras...kkkkk

  • Engenheiro concurseiro Junior, 02 de Junho de 2018 às 18:15

    alguem podeira explicar melhor essa questão? Pois, dependendo do ponto de vista eu entendi das duas maneiras...kkkkk

     

     

    Não sei se você ainda estuda, mas:

    O Tempo Inicial Mais Cedo de uma atividade é igual ao maior Tempo Final Mais Cedo das atividades anteriores = Uma atividade pode iniciar tão logo todas que ela depende finalizem.

    Exemplo:

    Rede: A=5; B=8; C=10; D=8; E=11.

          B -

    A - C - E

          D -

    O projeto começa pela atividade A;

    As atividades B, C e D, dependem da A, logo, só começam depois que a A termina;

    A atividade final, E, depende das atividades B, C e D, logo, só começa (Tempo Inicial Mais Cedo) depois que C termina, que é a de maior duração entre suas antecessoras (maior Tempo Final Mais Cedo, 10)


ID
202558
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O PERT/CPM é extremamente útil no planejamento e
gerenciamento de construções de obras civis. Com relação a esse
assunto, julgue os próximos itens.

O Tarde de um evento corresponde à data mais tarde possível para se atingir o evento sem que o projeto sofra atrasos.

Alternativas
Comentários
  • tempo mais cedo - é aquele a partir do qual as atividades que partem desse evento podem começar. Nenhuma atividade que nasça desse evento pode começar antes.

    tempo mais tarde - é aquele até o qual as atividades que chegam ao evento devem terminar. Se alguma das atividades for concluída após esse limite, o projeto atrasará na mesma medida.

    Fonte: Mattos


ID
202684
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considerando os conceitos sobre prazo de garantia e vida útil, no
desempenho de uma edificação, julgue os itens que se seguem.

A avaliação da vida útil de projeto (VUP) de um edifício pode ser substituída pela asseguração do seu desempenho durante a vida útil requerida por uma terceira parte idônea (companhia de seguros).

Alternativas
Comentários
  • segundo a norma VUP é assegurada pela a execução dos processos de manutenção do manual de uso,
    se uma dada edificação possuir uma seguradora não é necessário dar manutenção, tendo em vista que
    se acontecer algo a compainha de seguros irá cubrir a deficiência do desempenho

    creio que seja esse o raciocínio
    questão correta

  • Discordo do gabarito.

     

    A Vida Útil de Projeto (VUP), conforme definida na NBR 15575, é o tempo estimado no projeto. Não é algo que possa ter intervenção de acordo com as condições de uso ou manutenção.

  • "A avaliação da Vida Útil de Projeto VUP de qualquer um dos sistemas ou do edifício pode ser substituída pela asseguração por uma terceira parte (companhia de seguros) do desempenho destes."

     

    15575-1/2013

    Gente, ta na norma o trecho igualzinho, CARALHOOOOO, em 8 anos ngm teve a capacidade de fazer isso......

    Se atenham as fontes....


ID
202702
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Julgue os itens subsequentes, considerando o orçamento de obras
e alguns de seus elementos, tais como índices (incidência de cada
insumo na execução de uma unidade do serviço), produtividade,
razão unitária de produção (RUP), perdas e consumo unitário de
materiais (CUM).

Os índices podem ser vistos como o inverso da produtividade.

Alternativas
Comentários
  • Índice vs Produtividade
    Índice: ou Razão Unitária de Produção (RUP) é a incidência de cada insumo na
    execução de uma unidade de serviço, sempre expresso como unidade de tempo
    por unidade de trabalho (h/kg, h/m², min/um, dia/m³, semana/t etc).
    Inversamente,
    Produtividade: é definida como a taxa de produção de uma pessoa ou equipe ou
    equipamento, isto é, a quantidade de unidades de trabalho produzida em um
    intervalo de tempo especificado, normalmente hora.
    62
    PLAN
    PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO (PLAN)DURAÇÃO DAS ATIVIDADES
    Índice vs Produtividade
    A produtividade é o inverso do índice.
    Atividade: Armação estrutural
    Índice de armador: 0,10 h/kg
    Produtividade: 10 kg/h

     

     

ID
202705
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Julgue os itens subsequentes, considerando o orçamento de obras
e alguns de seus elementos, tais como índices (incidência de cada
insumo na execução de uma unidade do serviço), produtividade,
razão unitária de produção (RUP), perdas e consumo unitário de
materiais (CUM).

Quanto maior a RUP, maior a produtividade.

Alternativas
Comentários
  • Índice vs Produtividade Índice: ou Razão Unitária de Produção (RUP) é a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço, sempre expresso como unidade de tempo por unidade de trabalho (h/kg, h/m², min/um, dia/m³, semana/t etc). Inversamente, Produtividade: é definida como a taxa de produção de uma pessoa ou equipe ou equipamento, isto é, a quantidade de unidades de trabalho produzida em um intervalo de tempo especificado, normalmente hora. 62 PLAN PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO (PLAN)DURAÇÃO DAS ATIVIDADES Índice vs Produtividade A produtividade é o inverso do índice. Atividade: Armação estrutural Índice de armador: 0,10 h/kg Produtividade: 10 kg/h

     

     
  • Pessoal, trago um trecho importante de um conteúdo da PINI, para elucidar a questão:

     

     A produtividade da mão-de-obra pode ser definida como a eficiência na transformação de esforço humano em produtos de construção. Assim, foi adotado na pesquisa um indicador denominado Razão Unitária de Produção (RUP) , que é igual ao número de homens-hora, por quantidade de serviço. "Os maus dias são determinados por altos números de RUP", diz Ubiraci.

     

    Ou seja, quanto menor a RUP, mais produtividade eu tenho na obra.

     

    Fonte: http://piniweb.pini.com.br/construcao/noticias/produtividade-da-mao-de-obra-82194-1.aspx

     

    Bom estudo.

  • Os índices das composições também são chamados de Razão Unitária de Produção (RUP).

    Por exemplo, o índice ou RUP de um pedreiro é 1,88h/m². Nesse caso, a produtividade dele é o inverso, ou seja, 1/1,88 = 0,53 m²/h. Logo, quanto maior o índice ou RUP menor será a produtividade.

    Se eu estiver errado, corrijam-me. =D

    • Produtividade: m3/h
    • Coeficiente: h/m3
    • RUP: h/m3
    • Ou seja, RUP=Coeficiente e RUP=1/Produtividade

ID
202714
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Julgue os itens subsequentes, considerando o orçamento de obras
e alguns de seus elementos, tais como índices (incidência de cada
insumo na execução de uma unidade do serviço), produtividade,
razão unitária de produção (RUP), perdas e consumo unitário de
materiais (CUM).

O CUM é definido como a relação entre a quantidade total de material utilizado e a quantidade de produto gerado pelo serviço.

Alternativas
Comentários
  • Consumo unitário de materiais (CUM) é a quantidade de material necessária para se produzir uma unidade de produto resultante do serviço em que ele está sendo utilizado.

     

    Fonte: http://carbonok.com.br/Downloads/HabitacaomaisSustentavel-D2-5-consumo-materiais.pdf

     

    Bom estudo


ID
202720
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A busca por sistemas de gestão da qualidade pelas empresas
construtoras foi intensificada nas últimas décadas, visando à
padronização e à qualidade do processo. Além desses sistemas,
outros se sobressaíram mais recentemente, como o de gestão
ambiental e o da segurança e saúde no trabalho. Considerando-se o
sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho (SGSST),
julgue os itens a seguir.

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) é utilizado para o estabelecimento dos elementos básicos do SGSST.

Alternativas
Comentários
  • O que é um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho?
    Um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - SGSST - baseia-se na gestão da prevenção, e surge como a ferramenta ideal para a implementação de medidas preventivas, dotando as empresas de meios de gestão dos aspectos de segurança e saúde no trabalho de uma forma estruturada. Estudos demonstram que a implementação de SGSST traz melhorias significativas nas condições de trabalho, principalmente quando acompanhada de uma nova cultura que considera a SST um dos factores essenciais na avaliação global do desempenho da empresa.

    [^]

     

ID
204286
Banca
FCC
Órgão
DNOCS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca da comunicação visual, considere:

I. Um programa de identidade visual possui consistência flutuante e pode ser tratado pela alta direção como um bem valioso para a empresa ou entidade.
II. O sistema de comunicação da marca de uma organização deve ser normatizado e terá definições claras em relação ao uso da identidade visual, sendo de suma importância na consolidação da imagem institucional.
III. A comunicação visual estuda a individualidade de cada projeto e os aspectos particulares de cada um.
IV. Um fenômeno corporativo cada vez mais frequente é a apropriação das organizações por funcionários, fornecedores, clientes, entidades de classe e pela comunidade, os quais assumem muitas vezes uma postura de quase sócios do negócio.

Está correto o que consta APENAS em

Alternativas

ID
205288
Banca
FCC
Órgão
TRE-AL
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Sobre a necessidade de se promover o planejamento e cronograma físico-financeiro da obra aplicando-se a ferramenta PERT-CPM, é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • Gabarito letra C.

  • Planejamento e o gerenciamento adequado dos recursos produtivos - Ferramenta PERT-CPM

  • resposta letra C Problemas como avarias de máquinas e postos de trabalho ocupados, podem ocorrer durante a obra e atrasam a programação e o prazo de entrega, razão pela qual são fundamentais o planejamento e o gerenciamento adequado dos recursos produtivos.

  • A Considerando que a rede PERT-COM é a materialização do cronograma da obra, este dispensa a necessidade de avaliação do efeito das alterações na programação das atividades.

    B

    Por se tratar de uma ferramenta de gerenciamento e preparação, e por requerer conhecimentos básicos e simples, o coordenador da obra deve delegar a tarefa de construção da rede de atividades a um subordinado, o que lhe possibilita maior tempo para a elaboração de outras atividades como a relação de materiais e lista de materiais.

    C

    Problemas como avarias de máquinas e postos de trabalho ocupados, podem ocorrer durante a obra e atrasam a programação e o prazo de entrega, razão pela qual são fundamentais o planejamento e o gerenciamento adequado dos recursos produtivos. CERTO!

    D

    Uma atividade fictícia refere-se a uma conexão que identifica uma relação de precedência, implicando na execução de uma atividade real, porém sem o registro dos diferentes tempos, pois a atividade fictícia é sempre a de menor tempo.

    ATIVIDADE FICTÍCIA (OU "FANTASMA") NÃO CONSOME TEMPO NEM RECURSOS! É PARA RESOLVER UM PROBLEMA DE LÓGICA. NÃO É UMA ATIVIDADE REAL.

    E

    Dois nós poderão estar conectados a mais de uma seta ou caminho e devem acontecer simultaneamente, independentemente do tempo demandado.


ID
205291
Banca
FCC
Órgão
TRE-AL
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra, são considerados

Alternativas
Comentários
  • a) prazo, custo, qualidade e risco.


ID
205336
Banca
FCC
Órgão
TRE-AL
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Racionalização e industrialização da construção são elementos que juntos proporcionam transformações no processo construtivo, corroborando para o aumento de produtividade e redução do custo, onde verifica-se a

Alternativas
Comentários
  • Gabarito letra E.


ID
207268
Banca
CCV-UFC
Órgão
UFC
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Qual o Custo Unitário Final para uma benfeitoria com área privativa de 100 m2 e área comum de 30 m2, com fração ideal (FI) de 0,05, sabendo-se que :

- O Custo Unitário Básico (CUB) é de R$ 350,00/ m2
- O Custo dos Elevadores Especiais e outras despesas (OI) é de R$ 5.000,00
- A diferença entre o custo de Fundações Especiais e Fundações Diretas (OFe-OFd) é de R$ 8.000,00
- As Taxas de Lucro (L), Administração (A) e Custos Financeiros (F) foram estimadas em 20%, 10% e 15%, respectivamente.
- A razão entre o custo unitário da área comum e da área privativa (P) é de 0,70.

Alternativas
Comentários
  • https://www.galaxcms.com.br/up_arquivos/1149/21-20170124191446.pdf

     

    OLHAR A PÁGINA 23

  • Alguem fez esse calculo? 


ID
207310
Banca
CCV-UFC
Órgão
UFC
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Uma atividade requerida na execução de uma obra é a medição das obras e dos serviços executados com vistas à emissão de faturas e ao pagamento correspondente. Acerca da medição e emissão de faturas, assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito letra C.

    Lei 8666

    Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

    § 2   O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.


ID
208063
Banca
VUNESP
Órgão
CETESB
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

No planejamento do transporte público, observa-se que o custo do transporte é diretamente proporcional à população da cidade e essa função depende da forma da cidade. A reta que representa o custo em função da população tem o maior coeficiente angular quando a cidade é

Alternativas
Comentários
  • Ano: 2012 Banca: VUNESP Órgão: SPTrans Prova: VUNESP - 2012 - SPTrans - Engenheiro Civil

    O custo do transporte é diretamente proporcional à população da cidade, e essa função depende da forma da cidade. O coeficiente de proporcionalidade é maior quando a cidade é distribuída na forma d) de uma faixa estreita.

  • Mas que questãozinha em....

  • Segundo Ferraz (1990), a cidade com formato circular é a mais econômica, e a linear, a menos econômica, sendo o problema mais crítico, quanto mais estreita é a largura da faixa de ocupação. O custo na forma semicircular situa-se entre os custos na circular e linear. O motivo das diferenças nos custos é o valor da distância média das viagens: menor na cidade com formato circular em relação às outras, sobretudo em relação à linear estreita. Nos próximos itens poder-se-á compreender melhor estas ideias quando observado o mapa das cidades e alguns itinerários de ônibus. Outro aspecto relevante, qualquer que seja a forma do núcleo urbano, o custo do transporte coletivo por habitante cresce com o aumento do porte, pois, as distâncias das viagens aumentam. Admitindo-se, para efeito de comparação, uma população de 500 mil habitantes, obtêm-se os seguintes valores aproximados de custo relativo em função da forma da cidade: circular = 2 (valor referencial), semicircular = 4 (2 vezes maior), linear larga = 7 (3,5 vezes maior) e linear estreita = 13 (6,5 vezes maior).


ID
208135
Banca
VUNESP
Órgão
CETESB
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

No gerenciamento de uma obra de edificação, observou-se que numa atividade, para cada m2, estão previstos: 0,20 kg de pregos mistos (R$ 5,00/kg); 3,00 m de tábua de pinho de 3.ª 1 x 12" (R$ 7,00/m); 3,00 m de sarrafo de pinho de 2.ª 1 x 4" (R$ 2,00/m); 2 h de servente (R$ 6,00/h) e 2 h de carpinteiro (R$ 10,00/h). Ao se efetuar uma análise dessa composição, verificou-se que a relação entre os custos de materiais e os de mão de obra é

Alternativas
Comentários
  • Materiais

    0,2kg x R$ 5 (pregos) = 1

    3m x  R$ 7 (tábua de pinho) = 21 

    3m x R$ 2 (sarrafo de pinho) = 6

    Total = 28

     

    Mão de obra

    2 x R$ 6 (servente) = 12 

    2 x R$ 10 (carpinteiro) = 20

    Total 32

     

    Relação entre os custos de materiais e os de mão de obra = 28/32

    Simplificando = 7/8 

  • Questão de composição de custos.... típica... pedindo relação entre CUSTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

     

    Pregos: 0,20 * 5 = 1,0
    Tábua:  3,00 * 7 = 21,0
    Sarrafo: 3,00 * 2 = 6,0
    Servente: 2 * 6 =   12,0 
    Carpinteiro:  2 * 10 =  20
    =====================
    TOTAL                = 60 R$


    Relação entre o C.Mat e C.MO é:

    MAT: 1+21+6 = 28 R$
    M.O: 12+20 = 32 R$

    28/32 => 7/8 


ID
212443
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANTAQ
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A estrutura analítica de partição do projeto (EAP) é uma divisão natural do projeto, de caráter essencialmente prático, que se realiza levando-se em conta os produtos finais e as suas divisões funcionais suscetíveis de controle.

Alternativas
Comentários
  • "A EAP é uma das ferramentas mais importantes do gerente de projeto, pois objetiva dividir o projeto em componentes de tamanho adequado e, assim, permitir que seja conhecido em todos os seus detalhes. Além disso, ela permite metodizar a elaboração de estimativas de recursos, incluindo-se nestas a estimativa de custos, propiciando uma estimativa de custo com maior precisão. Ela também metodiza o planejamento do projeto através de uma visão global do mesmo e serve como ferramenta de controle."

ID
212446
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANTAQ
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Em uma rede PERT/CPM, só pode existir um caminho crítico.

Alternativas
Comentários
  • Em uma rede PERT/CPM  pode haver mais de um caminho crítico.
  • Resolução do exercício https://www.youtube.com/watch?v=fhe19_zwNpU
    A partir do minuto 41:07


ID
212449
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANTAQ
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A curva S é amplamente utilizada no planejamento de projetos e, entre outras características, permite visualizar o ritmo de andamento previsto para a implementação do projeto.

Alternativas
Comentários
  • Certo!

    É a maneira mais EFICIENTE de apresentar informações gerenciais para o acompanhemento do projeto! Permitindo analisar em sua representação gráfica o claro contraste entre o que foi PLANEJADO em comparação com o que foi REALIZADO, de forma simultânea.

    "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis." (José de Alencar)

  • Correto, a curva S pode representar o andamento do valor planejado (curva S de custos), ou o ritmo de execuçao planejado (curva S de trabalho)


ID
216190
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A elaboração de um orçamento envolve determinados conceitos, como custos diretos e indiretos, composição de custos unitários, encargos sociais, BDI, entre outros. A respeito dos componentes de um orçamento, julgue os itens subsequentes.

Os custos indiretos variam em função do local de execução dos serviços, do tipo de obra, dos impostos incidentes e, ainda, das exigências do edital ou contrato.

Alternativas
Comentários
  • corretíssimo!

    é por esse motivo que o BDI é calculado, portanto ele não estipulado, como alguns colegas de profissão fazem


ID
216193
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A elaboração de um orçamento envolve determinados conceitos, como custos diretos e indiretos, composição de custos unitários, encargos sociais, BDI, entre outros. A respeito dos componentes de um orçamento, julgue os itens subsequentes.

O custo da administração central corresponde ao rateio dos custos da sede da construtora que deverá ser absorvido pelo contrato.

Alternativas
Comentários
  • absolvido = ignorado, desconsiderado, perdoado
    absorvido = considerado, indispensável, trazer para si

     

    mas voltando para a questão ele está correta porque o rateio significa o valor que a construção vai pagar para a administração central

    :)

  • boa samuel, palavras parecidas com significados distintos que podem fazer diferença na hora da prova.

  • Custos da administração central?

    Despesas da administração central?

    Acredito que tenha as duas opções.

    Mas a questão fala apenas em custos.

    ___

    Como calcular a Taxa de Administração Central da construtora

    "O TCU recomenda que os custos indiretos e as despesas indiretas do construtor sejam considerados apenas no processo de formação da taxa de benefícios e despesas indiretas a ser aplicada no orçamento da obra, ou seja, não podem ser discriminados na planilha orçamentária."

    https://oorcamentista.com.br/como-calcular-a-taxa-de-administracao-central-da-construtora/#:~:text=O%20orçamentista%20precisa%20embutir%20nos,de%20Taxa%20de%20Administração%20Central.

    ___

    Por conta disso, a questão não está errada ao usar a palavra "custos", apenas incompleta.


ID
216196
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A elaboração de um orçamento envolve determinados conceitos, como custos diretos e indiretos, composição de custos unitários, encargos sociais, BDI, entre outros. A respeito dos componentes de um orçamento, julgue os itens subsequentes.

O BDI é afetado, entre outros aspectos, pela localização, pelo tipo de administração local exigida, pelos impostos gerais, mas não pelas leis sociais sobre a mão de obra aplicada no custo direto.

Alternativas
Comentários
  • A administraçao local nao entra no bdi, na minha opiniao gabarito equivocado
  • Prezado Rodrigo, realmente se levarmos em conta a fórmula do BDI, não encontraremos a adm. local na fórmula, entretanto, a CESPE  se baseou no livro- ENGENHARIA DE CUSTOS- Uma metodologia de orçamentação para obras civis, autor PAULO ROBERTO VILELA DIAS

    Na página 141 do livro, diz o seguinte:

    O BDI é afetado entre outros, pela localização, pelo tipo de administração local exigido, pelos impostos gerais sobre o faturamento, exceto leis sociais sobre a mão de obra aplicada no custo direto.

    Exatamente como a questão, então a questão é correta.

    No TCPO tbm é possível inferir isso, mesmo não estando escancarado.
  • Realmente,pelo tipo da adm Local Exigida, mais complexa vai ser a adm central para administrar a obra.

  • A questão pode conter uma pegadinha maior. Como Adm local e encargos entram na planilha orçamentária como custo direto, eles influenciam o valor do BDI, já que este é um percentual do custo direto.

  • a partir de 2013, na vigência do Decreto 7.983, o TCU manda considerar a administração local como custo direto, até hoje isso é uma briga na própria orçamentação pública porque a SINAPI manda considerar como indireta. É uma briga entre a Caixa Econômica Federal e o TCU que até onde eu sei quem usa a SINAPI usa a administração local como custo indireto. Não deveria haver essa divergência, mas o TCU foi muito louvável em admitir a adm. local como direta porque permite ter um melhor controle melhor da execução da obra e um orçamento mais barato

     

     

    como podemos perceber também na fórmula do BDI, possuímos apenas a administração central (AC)

    BDI = (1 + CI) x ( 1 + AC + CF + IC) - 1
                    1 - ( LO + IMP)

  • Se o BDI incide sobre o custo direto, e neste deve constar a ADM local, então o tipo de ADM local afeta o BDI.

  • Se por esse raciocínio da adm local afetar o BDI, por que que as leis sociais não incidem, visto que elas irão incidir nos custos diretos que influenciará no cálculo do BDI?

  • É preferivel desconsiderar essa questão, falando que administração local será incluida no BDI, do que criar essa dúvida e errar nas próximas questões...
    Questão de 2010 

  • Pela TCU a questão está desatualizada


ID
216199
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O planejamento e o controle da execução das diversas tarefas envolvidas em uma obra civil são feitos, geralmente, com base em diferentes ferramentas, entre elas o histograma de mão de obra. Com relação a esse instrumento, julgue os próximos itens.

Esse tipo de histograma consiste em uma representação gráfica dos efetivos de mão de obra contratados por tipo de serviço que atuam efetivamente na obra.

Alternativas
Comentários
  • O que a questão se refere é a linha de balanço.

    Pois o histograma de mãode-obra é a relação de quantidade de trabalhadores e tempo, o gráfico não mostra os serviços.

  • https://image.slidesharecdn.com/apresentaosustentabilidadefinal-140513083116-phpapp01/95/sustentabilidade-ambiental-em-escolas-infantis-10-638.jpg?cb=1399970493

  • @DarkSON DANTAS: 20 de Junho de 2017 às 14:49

    O que a questão se refere é a linha de balanço.

    Pois o histograma de mãode-obra é a relação de quantidade de trabalhadores e tempo, o gráfico não mostra os serviços.

    Comentário equivocado, linha de balanço tem outro conceito: "Por haver ciclos de produção, os serviços repetitivos podem ser representados por uma reta traçada em um gráfico tempo-progresso, A inclinação da reta mostra o ritmo com que a atividade avança". Ou seja, está relacionada com o tempo de execuçao e nao com a quantidade de Mao de Obra

    Cuidado com comentários equivocados galera!

  • Faltou falar do tempo.

     

    Eu posso fazer um histograma de mão de obra para cada tipo de serviço ou frente de serviço, mas sempre relacionando:

    quantidade de trabalhadores (serventes, pedreiros, armadores, carpinteiros...)   x   tempo (ex.: mês 01, mês 02...)

     

  • Erro de grafia: histograma de mão-de-obra.

    Deveria ter sido anulada.

    Histograma de mão...de obra.

  • O histograma também é conhecido como um gráfico de distribuição de frequências, é representado graficamente em colunas de conjuntos de dados. Portanto, CORRETA!

  • Histograma de mão de obra: Quantidade de trabalhadores vs tempo


ID
216205
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O planejamento e o controle da execução das diversas tarefas envolvidas em uma obra civil são feitos, geralmente, com base em diferentes ferramentas, entre elas o histograma de mão de obra. Com relação a esse instrumento, julgue os próximos itens.

Esse tipo de histograma reflete a situação do efetivo contratado para cada tipo de atividade, com carteira de trabalho assinada, desconsiderando, no entanto, o efetivo temporário.

Alternativas

ID
216250
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A planilha eletrônica Excel é um aplicativo muito utilizado na engenharia civil tanto na execução de cálculos como na representação gráfica de informações. Acercados recursos desse aplicativo, julgue os próximos itens.

Ao fazer um gráfico bidimensional de pontos, o usuário pode adicionar uma linha de tendência do tipo média móvel e visualizar a equação da curva ajustada.

Alternativas

ID
216253
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A planilha eletrônica Excel é um aplicativo muito utilizado na engenharia civil tanto na execução de cálculos como na representação gráfica de informações. Acercados recursos desse aplicativo, julgue os próximos itens.

Em um mesmo gráfico é possível representar mais de uma série de dados, independentemente do comprimento de cada uma delas.

Alternativas

ID
216256
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A planilha eletrônica Excel é um aplicativo muito utilizado na engenharia civil tanto na execução de cálculos como na representação gráfica de informações. Acercados recursos desse aplicativo, julgue os próximos itens.

O comando =aleatório() gera um número aleatório maior ou igual a zero e menor do que um, segundo uma distribuição normal de probabilidades.

Alternativas
Comentários
  • Retorna um número aleatório real maior ou igual a 0 e menor que 1 distribuído uniformemente.

    Não confundir com distribuição normal de probabilidade, também conhecida como Distribuição Gaussiana.

ID
216319
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Alguns métodos são indicados pela literatura técnica para a identificação do valor de um bem. Esses métodos procuram tornar menos subjetivo o trabalho de avaliar bens, principalmente bens imóveis. A respeito desse tema, julgue os itens que se seguem.

O método comparativo direto de dados de mercado utiliza base de dados fornecida pelo Sistema Financeiro Nacional.

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a NBR 14653-1:

    8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado
    Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

    A coleta dos dados não se restringe aos dados fornecidos pelo Sistema Financeiro Nacional.
  • ERRADO

     

    Na verdade não tem nada haver com o Sistema Financeiro Nacional, identifica o valor de um bem com bens semelhantes ao avaliando.


ID
216325
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Alguns métodos são indicados pela literatura técnica para a identificação do valor de um bem. Esses métodos procuram tornar menos subjetivo o trabalho de avaliar bens, principalmente bens imóveis. A respeito desse tema, julgue os itens que se seguem.

O método da capitalização da renda identifica o valor do bem com base na média de valor das ações de empresas produtoras desse bem.

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a NBR 14653-1:

    8.2.4 Método da capitalização da renda
    Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis.
  • traduzindo o enunciado: o método de capitalização da renda identifica o valor do imóvel com base na média de valor de investimento de empresas que produzem esse imóvel


ID
216340
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Em pareceres relacionados ao andamento de incorporações imobiliárias, o uso correto de termos técnicos define com clareza o atendimento ou não de obrigações previamente acordadas. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

Área de construção sub-rogada é a área de construção a ser entregue em pagamento de parte ou de todo o terreno.

Alternativas
Comentários
  • Conforme o item 3.12 da NBR 12721 área sub-rogada: É aquela relativa às unidades a serem entregues em pagamento ao proprietário do terreno, cuja obrigação de custeio de construção foi transferida aos adquirentes das demais unidades autônomas do empreendimento.

    Portanto a questão está: CORRETA

ID
216343
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

No âmbito do orçamento público, alguns princípios são orientadores para que a peça orçamentária atenda a todos os requisitos legais. Considerando esses princípios, julgue os itens a seguir.

Pelo princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado.

Alternativas
Comentários
  • Princípio pelo qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Indispensável para o controle parlamentar, pois possibilita:
    a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para respectiva arrecadação e realização;
    b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e de despesa sem prévia autorização Legislativa;
    c) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las.

    Fonte: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios.html

  • ✿ PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE

    De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta. Assim, o Poder Legislativo pode conhecer, a priori, todas as receitas e despesas do governo.

    Está na Lei 4.320/1964:

    Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de

    crédito autorizadas em lei.

    Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no art. 2º.

    O art. 165 da CF/1988 se refere à universalidade, quando o constituinte determina a abrangência da LOA: § 5º A Lei Orçamentária anual compreenderá:

    I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da

    administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

    II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,

    detenha a maioria do capital social com direito a voto;

    III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta.

    Fonte: Prof. Sérgio Mendes – Estratégia Concursos


ID
216346
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

No âmbito do orçamento público, alguns princípios são orientadores para que a peça orçamentária atenda a todos os requisitos legais. Considerando esses princípios, julgue os itens a seguir.

Pelo princípio do equilíbrio, o agente gestor deve equilibrar receitas e despesas a partir da metade do exercício do orçamento.

Alternativas
Comentários
  • Princípio do equilíbrio - Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas. 
  • Por esse princípio, busca-se assegurar que as despesas autorizadas na lei orçamentária não sejam superiores à previsão de receitas. 


ID
216349
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

No âmbito do orçamento público, alguns princípios são orientadores para que a peça orçamentária atenda a todos os requisitos legais. Considerando esses princípios, julgue os itens a seguir.

Pelo princípio da publicidade, o orçamento, para ser válido, deve ser levado ao conhecimento do público.

Alternativas
Comentários
  • Essa questão me confundiu por causa do que a gente aprende no Direito Administrativo:

    "O princípio da publicidade deve ser compreendido em dois sentidos diversos.
     
    Num primeiro vislumbre, significa o princípio que a divulgação oficial é condição de eficácia (de produção de efeitos jurídicos) de todos os atos gerais e de efeitos externos produzidos pela Administração, bem como daqueles que onerem ou possam onerar o patrimônio público.
     
    De pronto devemos atentar para o fato de que a divulgação oficial não está relacionada à validade, mas à eficácia do ato da Administração, constituindo condição para o início da produção de seus efeitos jurídicos. Um concurso público, por exemplo, só se considera aberto após a divulgação oficial do respectivo edital, antes do que não se admitem inscrições pelos interessados em participar do certame". - Gustavo Barchet (http://books.google.com.br/books?id=c8RwdQ9UK3AC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

    Não entendi por que, segundo o princípio da publicidade, a não divulgação não invalida um ato administrativo, mas invalida um ato legislativo (orçamento).
  • E como fica a questão da Lei 13.303/2016 lá o orçamento pode ser sigiloso.


ID
216352
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento é uma peça essencial para o planejamento e controle de obras. Para sua elaboração, alguns métodos, com suas características específicas, podem ser empregados. A respeito de orçamento e sua elaboração, julgue os itens seguintes.

Nos custos unitários obtidos por meio de composição de custos, a composição dos serviços contempla exclusivamente os serviços de mão de obra.

Alternativas
Comentários
  • O "EXCLUSIVAMENTE" tornou questão ERRADA.

  • o custo unitário é um custo direto,

    portanto nele se inclui:
    serviço de pessoal e encargos relativos (INSS, FGTS, vale transporte, auxílio enfermo, cesta básica, EPI, e etc...)
    materiais e seus respectivos transportes e impostos relativos (ICMS e IPI),
    equipamentos e seus respectivos transportes bem como seus impostos (IPVA e IPI)

     

    como o Segio disse, o que deixou a assertiva errada foi o período: "a composição dos serviços contempla exclusivamente os serviços de mão de obra.", isso passa a ideia de que a CPU é exclusiva para a mão de obra, o que não é verdade

     

    :)

  • Composição = Mão de obra + Materiais + equipamentos (quando utilizados).

     

    Bom estudo.


ID
216355
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-BA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento é uma peça essencial para o planejamento e controle de obras. Para sua elaboração, alguns métodos, com suas características específicas, podem ser empregados. A respeito de orçamento e sua elaboração, julgue os itens seguintes.

Área equivalente de construção está relacionada com o padrão de especificação da obra.

Alternativas
Comentários
  • A NBR 12721 define a área equivalente como uma área virtual cujo custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real, e, será sempre utilizada quando o custo da área analisada for diferente do custo unitário básico da construção, adotado como referência.
  • escrevendo eu não erro mais

     

    Samuel, a área equivalente é usada quando a área analisada não se encontra no CUB; isto é, não está padronizada conforme os critérios da NBR 12 721.

    Sendo assim, Samuel, a questão está certa, porque ela afirma essa relação

  • Essa tá foda de aprender.

  • A própria norma coloca o seguinte exemplo:

    Nota: A título de exemplo de cálculo, considere-se: Se para uma determinada área real coberta, de 60 m², estima-se que, em virtude de sensível melhora no padrão de acabamento, o custo unitário efetivo é cerca de 50% maior que o custo unitário básico adotado para as áreas cobertas-padrão do edifício considerado, a área equivalente (Se) correspondente a: Se = 60 x 1,50 = 90 m²

     

    A área equivalente é uma área virtual, ela pode ser maior ou menor que a área real, dependerá da relação dos custos unitários.


ID
218620
Banca
FCC
Órgão
DPE-SP
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Sobre planejamento de obras, considere:

I. O planejamento da construção consiste na organização para a execução e inclui o orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a distribuição das atividades no tempo e a programação refere-se ao controle das relações econômicas relacionada às etapas da obra.

II. O planejamento de médio prazo é mais geral, com baixo grau de detalhamento, considerando as grandes definições, tais como emprego de mão de obra própria ou terceirizada, nível de mecanização, organização do canteiro de obras, prazo de entrega, forma de contratação.

III. No nível de planejamento de longo prazo trabalha-se com atividades ou serviços a serem executados nos 4 a 6 meses seguintes. Nesse nível de planejamento a atenção está voltada para a remoção de empecilhos à produção, através da identificação com antecedência da necessidade de compra de materiais ou contratação de empreiteiros.

IV. Com a adoção da produção protegida contra os efeitos da incerteza, as atividades programadas têm grande chance de ocorrer, sendo comum medir a qualidade desse plano através da medição do Percentual de Planos Concluídos (PPC), com a identificação das causas das falhas, condição para o aprimoramento do planejamento das próximas atividades.

Está correto o que consta APENAS em:

Alternativas
Comentários
  • O planejamento na construção civil consiste na organização para a execução, incluindo orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a compreensão das questões econômicas e a programação relacionada com a distribuição das atividades no tempo.

     

    O planejamento das atividades de uma obra é o planejamento do processo de construção propriamente dito. Ele deve ser realizado através de uma permanente coordenação com o planejamento dos métodos, dos recursos, assim como do canteiro de obras e suas instalações.

    Por isso, o processo de planejamento de uma obra sucede-se em vários ciclos. Só através de um nível de planejamento que satisfaça aos requisitos gerais do empreendimento e aos critérios de otimização do processo de construção. (GEHBAUER 2002).

     

    Podemos diferenciar 3 tipos básicos de planejamento, curto, médio e longo prazo.

    A longo prazo temos uma visão macro da obra, nesse método podemos visualizar as principais necessidades que a obra terá e também podemos evitar alguns possíveis contratempos na execução como também evitar problemas financeiro, podendo observar melhor o custo global da obra.

    A médio prazo serve para readequar os planos produzidos no planejamento de longo prazo.

    O planejamento a curto prazo nada mais é que a obra propriamente dita, normalmente esquematizações das atividades mensais, semanais ou até mesmo diárias, tendo controle direto do andamento da obra.

  • A segunda se refere ao planejamento de longo prazo propriamente dito. A terceira se refere ao planejamento de médio prazo.

    A primeira não vou nem comentar, a própria banca já descartou!!!


ID
218914
Banca
CESGRANRIO
Órgão
IBGE
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, é igual a

Alternativas
Comentários
  • 240000 X 0,4 = 9600


ID
220432
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Julgue os itens subsequentes relativos à programação de obra.

As redes PERT-CPM evidenciam relações de precedência entre atividades e permitem calcular o tempo total de duração de um projeto bem como de um conjunto de atividades que necessitem de atenção especial.

Alternativas
Comentários
  • Program Evaluation and Review Technique ou PERT é usado em gestão.

    Gráfico de rede PERT para um projeto de 7 meses com cinco marcos (10 até 50) e seis atividades (A até F).

    As técnicas denominadas PERT e CPM foram independentemente desenvolvidas para a Gestão e Controle de Projetos em torno de 1950, porém a grande semelhança entre estas fez com que o termo PERT/CPM fosse utilizado corriqueiramente como apenas uma técnica.

    Os termos PERT e CPM são acrônimos de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e Critical Path Method (CPM).

    Exemplos de Projetos que podem utilizar PERT/CPM:

    1. Construção de uma planta
    2. Pesquisa e desenvolvimento de um produto
    3. Produção de filmes
    4. Construção de navios
    5. Instalação de um sistema de informações
    6. Condução de campanhas publicitárias, entre outras.

    PERT e CPM utilizam principalmente os conceitos de Redes (Grafos) para planejar e visualizar a coordenação das atividades do projeto.

    Enquanto PERT é o cálculo a partir da média ponderada de 3 durações possíveis de uma atividade (otimista, mais provável e pessimista), CPM é um método de apuração do caminho crítico dada uma sequência de atividades, isto é, quais atividades de uma sequência não podem sofrer alteração de duração sem que isso reflita na duração total de um projeto. Desta maneira, classificando-os em função do tratamento, a rede PERT é probabilística e o CPM é determinístico.

    Um exemplo clássico de aplicação de PERT/CPM é a gestão e planeamento da construção civil..

    Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/PERT


ID
220435
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Julgue os itens subsequentes relativos à programação de obra.

Em uma rede PERT-CPM, a diminuição na duração de um projeto só será possível com a redução correspondente de uma das atividades do caminho crítico.

Alternativas
Comentários
  • Rede PERT-CPM é a representação gráfica de um programa, na qual se representa a sequencia lógica do planejamento, com as interdependências das tarefas, visando alcançar um objetivo.

    A atividade é a execução objetiva de uma tarefa, consumindo tempo e/ou recursos. Ex: concretagem, alvenaria, rede hidro-sanitária, etc.

    Caminho crítico é aquele que consome maior tempo. Se houver atraso nas atividades que compõem o caminho crítico, todo o desenvolvimento se atrasará. 

    Quem define o caminho crítico é a duração.

ID
220498
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca de programação de obra, no que diz respeito a orçamento e composição de custo, julgue os seguintes itens.

Em uma composição de custo, o custo direto é resultado da soma de mão-de-obra e encargos sociais, materiais e equipamentos.

Alternativas
Comentários
  • O Custo Direto é resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para a construção da edificação, obtidos pela aplicação dos consumos dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicados pelas respectivas quantidades, mais os custos da infra-estrutura necessária para a realização da obra. Insumos que compõe o custo unitário direto: Material, mão-de-obra e equipamentos.


  • ?

    não entendi

    a assertiva tá clara e correta, porque não confere com o gabarito?

     

    alguém pode me ajudar?

  • Cade o erro?

  • Ao meu ver, não se soma encargos sociais com mdo. Os encargos sociais INCIDEM SOBRE a mdo.

  • Custo Direto: Custo Direto Unitário + Os custos da infra-estrutura necessária para a realização da obra​

    Custo Direto Unitário: Mão-de-Obra (unidade de serviço multiplicada pelo custo horário de cada trabalhador.  custo horário é o salário/hora do trabalhador acrescido dos encargos sociais) + Materiais + Equipamentos

    O erro da questão está em dizer soma-se mão-de-obra e encargos sociais​, pois os incargos sociais já estão inclusos na mão de obra.

  • o que o OZEMIR não atentou é que a questão refere-se a custo direto dentro de uma composição de custo.

  • Tem adm. local não e a mobilização e desmobilização?

     

     

     

    Em busca da 5ª BOLA  de ouro.

  • O Custo Direto mais o Custo Indireto, por uma questão de simplificação operacional, são genericamente chamados de Custos Diretos pelo mercado.

    O Custo Direto Unitário é composto por: materiais, mão de obra, taxas de encargos sociais e riscos do trabalho sobre a mão de obra, adicionais legais sobre os salários (trabalho noturno, insalubridade, periculosidade) e equipamentos.

     

    Fonte:Orçamento na Construção Civil, Maçahico Tisaka, 2ª Ed.

  • Questão com 70% de erros.

    Eu errei também.

     

    Acredito que o erro está em "soma de obra é encargos sociais". 

    O percentual de encargos sociais está inserido no preço da mão de obra. Um percentil de mão de obra é multiplicado pelo custo da mão de obra.

     

    Bom estudo.

  • O Custo Direto se refere ao conjunto de serviços necessários para compor o produto final, que é a edificação em si, e é constituído pelos insumos representados por materiais, equipamentos e mão-de-obra.

    FONTE:http://construcaomercado17.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/95/custos-diretos-e-indiretos-como-diferenciar-custos-diretos-dos-299236-1.aspx


ID
220501
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca de programação de obra, no que diz respeito a orçamento e composição de custo, julgue os seguintes itens.

Em uma composição de preços, retirando-se da taxa de benefício e despesa indireta (DBI) o percentual referente à administração central, o percentual restante é lucro líquido.

Alternativas
Comentários
  •  O BDI é composto de, no mínimo, Custos Indiretos da Construção, Seguros, despesas financeiras, custo com a administração central, tributos e Lucro. Portanto, se tirarmos apenas o custo com a administração central, ficaremos com todos os outros 5 itens e não apenas com o Lucro.
  • se você tirar o BDI já tirou o lucro

    questão errada

     

    O lucro é um dos componentes do BDI assim como:
    os impostos (CPMF, PIS, COFINS, ISSQN),
    os custos financeiros,
    o custos de imprevistos e incontigências,
    e outros demais custos indiretos

     

    :)

  • 2 erros:

    O primeiro a sigla é BDI ou LDI e não DBI.

    Composição:

    Impostos;

    Taxa de tributos (Cofíns, Pis e ISS);

    Excluídos aqueles de natureza direta e personalística IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

    Taxa de rateio da administração central;

    Margem ou lucro;

    Taxa de risco, seguro e garantia;

    Custos financeiros.

     


ID
220516
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca do planejamento urbano, julgue os seguintes itens.

A Agenda Habitat é um documento aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro. Esse documento estabeleceu as diretrizes para mudança do padrão de desenvolvimento global, em uma tentativa de promover, em todo o planeta, um padrão de desenvolvimento que venha a conciliar os instrumentos de proteção ambiental, equidade social e eficiência econômica para o século XXI.

Alternativas
Comentários
  • Questão errada.

    Existem dois erros na questão:

    1º - A Habitat II - Cúpula das Cidades é um documento aprovado em Istambul, 1996;

    2º - O propósito da segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) é abordar dois temas de igual importância global: "Moradia Adequada para Todos" e "Desenvolvimento de Assentamentos Humanos Sustentáveis em um Mundo em Urbanização".


  • A definição exposta pela questão diz respeito à Agenda 21, e não à Agenda Habitat. 

  • Questão difícil. Apesar da descrição estar de acordo, a Agenda Habitat foi aprovada na conferência de mesmo nome, Habitat II e não na Rio 92. Nesta última foi aprovada a Agenda 21.

     

    http://arquestoes.blogspot.com.br/2013/10/agenda-habitat-e-agenda-21.html


ID
220519
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
DETRAN-DF
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Acerca do planejamento urbano, julgue os seguintes itens.

O Brasil, por sua cultura, nunca se preocupou no desenvolvimento das cidades com um planejamento urbano capaz de suportar o crescimento das cidades na forma como aconteceu. Ocorreu uma migração muito grande do campo para a cidade, o que ocasionou a geração da cidade informal, por falta de um planejamento eficaz. Os municípios têm obrigação de implementar o Estatuto da Cidade nos seus planos diretores.

Alternativas
Comentários
  • O Plano Diretor APLICA o Estatuto da Cidade no município!!!!

  • O Estatuto da Cidade (Lei federal) impõe a implementação de um Plano Diretor (municipal).

     

  • Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

        § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

     

    Logo, para cidades com menos de 20 mil não é obrigação. 

    Isso não deixaria a afirmação errada, ou há algo nas entrelinhas ?

  • Explicando a questão: Os municípios têm obrigação de implementar o Estatuto da Cidade nos seus planos diretores.

    Não é perguntado se todos os municípios são obrigados a ter planos diretores, mas nos que implementarem os planos diretores deverão usar o Estatuto da Cidade, e a afirmativa é VERDADEIRA

    Logo a questão está correta.

  • O Brasil, por sua cultura, nunca se preocupou no desenvolvimento das cidades com um planejamento, MUITA SUBJETIVIDADE.

  • Gab. Certo

    LEI N 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 (ESTATUTO DA CIDADE)

    DO PLANO DIRETOR

    Art. 39.   A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2  desta Lei.

  • obgd...


ID
225787
Banca
FGV
Órgão
CAERN
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Um diagrama PERT-CPM é uma ferramenta que facilita

Alternativas
Comentários
  • PERT - Técnica de Avaliação e Revisão CPM - Método do Caminho Crítico
    Em outras palavras, PERT-CPM é um método de planejamento, replanejamento, e avaliação de progresso, com a finalidade de melhor controlar a execução de um programa ou projeto.
  • letra D o gerenciamento da obra.


ID
227896
Banca
VUNESP
Órgão
CEAGESP
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Ao executar o planejamento de uma obra, o gerente de projeto optou por utilizar o CPM. Isso significa que ele

Alternativas
Comentários
  • na maioria das vezes, questão com o tem PERT – CPM, a alternativa correta é aquela que tem em seu texto "caminho crítico".

    como no caso a alternatica A.

    Os termos PERT e CPM são acrônimos de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e Critical Path Method (CPM)

  • PERT - Probabilístico 

    CPM - Determinístico 

  • -> CPM (Critical Path Method) - Método do Caminho Crítico:

     

    estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede 

     

    - análise de rede do cronograma calcula as datas de início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde e término mais tarde de todas as atividades sem considerar quaisquer limitações de recursos, através da realização de uma análise de caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma[...] (PMI,2017)

     

    O Método do Caminho Crítico (CPM - Critical Path Method) é uma técnica de análise de rede do cronograma usada para determinar a flexibilidade na elaboração de cronogramas (a quantidade de folga) nos diversos caminhos lógicos de rede do cronograma do projeto e para determinar a duração mínima total do projeto. Veja que é uma ferramenta relacionada à gestão de projetos, e não processos.

     

    -> Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT - Program Evaluation and Review Technique):

     

    - é uma técnica de estimativa que aplica uma média ponderada de estimativas otimista, pessimista e mais provável, quando existe incerteza em relação às estimativas da atividade distinta. Mais uma vez, estamos diante de uma ferramenta de gestão de projetos, e não processos. Além disso, a técnica utiliza-se de três médias.

     

    bizu:

     

     

    PERT - Probabilístico 

    CPM - Determinístico 

     

     


ID
228883
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-MT
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considere um edifício típico de apartamentos, com dez andares, térreo, sem garagem e com fundações diretas sobre terreno de boa qualidade.

Nas condições descritas, é correto afirmar que a participação típica do custo da instalação de gás do prédio sobre o seu custo total corresponde a

Alternativas

ID
228886
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-MT
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considere um edifício típico de apartamentos, com dez andares, térreo, sem garagem e com fundações diretas sobre terreno de boa qualidade.

Para as condições descritas, é correto afirmar que o número médio típico de membros da equipe de operários responsável pelos serviços de instalações hidráulicas do prédio é

Alternativas
Comentários
  • Que porra de questão é essa

  • Sem perspectiva nenhuma, totalmente aleatória rs

    Dados insuficientes, muito subjetivo, se eu quiser em menor tempo, vou alocar uma equipe maior ...


ID
228898
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-MT
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Com relação a uma rede PERT, é correto afirmar que o comprimento de um caminho da rede é a

Alternativas
Comentários
  • Isso mesmo.

    A soma dos tempos das atividades de um caminho será o comprimento deste caminho.

     

    Bom estudo.

  • E as atividades paralelas, gente?


ID
228955
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRE-MT
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento de obras demanda do engenheiro o conhecimento do mercado de materiais empregados e das especificações do projeto, além de contínuas operações de cálculo de quantidades e montantes de recursos. Com respeito à elaboração de orçamento e especificação de materiais, assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários
  • A= errada, seguro faz parte sim do BDI

    B = sobrepreço de 30% por perdas, fala sério!

    C= correta!

    E = errada pois pode ser junta seca


ID
232483
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Caixa
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

A densidade é um conceito chave para o processo de planejamento urbano, tanto na fase de diagnóstico como na fase de elaboração de planos ou programas de intervenção urbanística. Assinale a opção correta a respeito de densidade.

Alternativas

ID
232492
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Caixa
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O estudo de viabilidade técnico-econômica, definido na NBR 14653, destina-se a diagnosticar a viabilidade técnico-econômica de um empreendimento, com a utilização de indicadores de viabilidade. A respeito dos indicadores de viabilidade, seus significados e aplicações na avaliação de empreendimentos, assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários
  • Segundo a NBR 14653-4:

    8.3 Indicadores de viabilidade econômica de empreendimentos
    Os indicadores de viabilidade dependem de características do empreendimento e do empreendedor e podem ser, entre
    outros: o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o período de recuperação e os índices de lucratividade.

    8.3.1 Valor presente líquido

    Este indicador de viabilidade é expresso pelo valor presente do fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do
    empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar.
    O empreendimento será considerado viável quando o seu valor presente líquido for nulo ou positivo, para uma taxa de
    desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

    8.3.2 Taxa interna de retorno

    Este indicador de viabilidade é expresso pela taxa de desconto que anula o valor presente do fluxo de caixa projetado no
    horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar.
    O empreendimento será considerado viável quando a sua taxa interna de retorno for igual ou superior à taxa de desconto
    equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.


    8.3.3 Tempo de retorno

    Este indicador de viabilidade é expresso pelo tempo necessário para que a renda líquida acumulada do empreendimento
    iguale o investimento nele comprometido.
    O tempo de retorno pode ser simples ou descontado: o simples corresponde ao tempo necessário para anular a diferença
    entre as despesas de investimento e as receitas líquidas, sem considerar a remuneração do capital; o descontado
    corresponde ao tempo necessário para anular a mesma diferença, quando as parcelas são descontadas a uma taxa de
    desconto.
    A utilização isolada do período de recuperação como indicador de viabilidade não é conclusiva, mas é útil para comparar
    alternativas de investimento a uma mesma taxa de desconto.

    8.3.4 Índice de lucratividade

    É a relação entre o valor presente das receitas líquidas e o dos investimentos.
    O empreendimento será considerado viável quando o seu índice de lucratividade for igual ou superior à unidade, para uma
    taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

    Resposta: letra E
  • A) ERRADA, a assertiva deu o conceito de PAYBACK ou tempo de retorno

     

    B) ERRADA, a definiçao dada de indice de lucratividade está correta, porém ela nao nao faz sentido compará-la à taxa de desconto como forma de indicaçao de viabilidade

     

    C) ERRADA, a assertiva traz a definiçao de tempo de retorno embora a ultima parte esteja correta, VPL = 0 ou VPL>0 implica em investimento viável

     

    D) ERRADA, assertiva fez uma salada de conceitos

     

    E) CERTA

  • A

    O índice de lucratividade é o tempo necessário para que a renda líquida acumulada do empreendimento iguale o investimento nele comprometido, sendo que a utilização isolada do índice de lucratividade como indicador de viabilidade não é conclusiva. (É a relação entre o valor presente das receitas líquidas e o dos investimentos.

    O empreendimento será considerado viável quando o seu índice de lucratividade for igual ou superior à unidade, para uma

    taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.)

    B

    O índice de lucratividade é a relação entre o valor presente das receitas líquidas e o valor dos investimentos, sendo o empreendimento considerado viável quando seu índice de lucratividade for igual ou superior à (unidade) taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

    C

    O valor presente líquido é expresso pelo (é expresso pelo valor presente do fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar) tempo necessário para que a renda líquida acumulada do empreendimento se iguale ao investimento nele comprometido, sendo o empreendimento considerado viável quando o seu valor presente líquido for nulo ou positivo, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

    D

    O tempo de retorno é expresso pelo (é expresso pelo tempo necessário para que a renda líquida acumulada do empreendimento iguale o investimento nele comprometido.) valor presente do fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar, sendo o empreendimento considerado viável quando o seu tempo de retorno for nulo ou positivo, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

    (O tempo de retorno pode ser simples ou descontado: o simples corresponde ao tempo necessário para anular a diferença

    entre as despesas de investimento e as receitas líquidas, sem considerar a remuneração do capital; o descontado

    corresponde ao tempo necessário para anular a mesma diferença, quando as parcelas são descontadas a uma taxa de

    desconto. A utilização isolada do período de recuperação como indicador de viabilidade não é conclusiva, mas é útil para comparar alternativas de investimento a uma mesma taxa de desconto.)

    E

    A taxa interna de retorno é um valor expresso pela taxa de desconto que anula o valor presente do fluxo de caixa projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar, sendo o empreendimento considerado viável quando a sua taxa interna de retorno for igual ou superior à taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.


ID
232819
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Caixa
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O Manual Técnico de Orçamento (MTO) de 2010 é um importante instrumento de apoio à consecução dos processos orçamentários da União. Nesse documento, estão apresentados os conceitos orçamentários, particularmente as noções de finanças e tributação da receita orçamentária. De acordo com esse manual, com o objetivo de atender às necessidades públicas, o Estado possui meios de financiar suas atividades por intermédio dos ingressos públicos. São considerados ingressos todas as entradas de bens ou direitos, em determinado período de tempo, que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou não se incorporar ao seu patrimônio. Além disso, as receitas orçamentárias podem ser efetivas, quando provocam aumento no patrimônio público, sem correspondência no passivo, ou não efetivas, quando aumentam aquele, mas, no entanto, geram correspondente aumento no passivo.
A partir das informações apresentadas e segundo o MTO, os ingressos orçamentários podem, ainda, ser classificados em categorias, que são

Alternativas

ID
233266
Banca
FUNIVERSA
Órgão
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento moderno deve estar vinculado às atividades de planejamento. Na realidade, o orçamento é um modo de materializar um planejamento, ou seja, estabelecer de forma discriminada todas as fontes e aplicações de dinheiros públicos nos projetos e atividades previamente delimitadas.

Francisco Glauber Lima Mota. Contabilidade Aplicada à Administração Pública. Brasília: Vestcon.

A respeito dos princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
    • a) Como a Constituição Federal estabelece três peças orçamentárias (orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social), não poderia haver o princípio da unidade, visto que este determina que o orçamento de um ente federativo deve ser único.
    • Errado: o princípio da unidade siginifica que o orçamento deve constar de uma peça única mas não que ele não possa ser classificado em três. 


      b) O princípio da universalidade estabelece que algumas receitas a serem arrecadadas devem estar contempladas na Lei Orçamentária, pois pode haver receitas não previstas que venham a garantir aos executores do orçamento uma folga financeira.

    • Errado. O princípio da universalidade significa que o orçamento (uno) deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado.

    •  c) O princípio da exclusividade afirma que a Lei Orçamentária Anual não versará sobre dispositivos que não digam respeito à previsão de receitas e à fixação de despesas. A Constituição Federal prevê duas exceções ao princípio: a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.
    • Correta.

    • d) Pelo princípio da não afetação de receitas, o total das despesas deve ser igual ou inferior ao da receita para cada exercício financeiro.
    • Errada. O princípio da não afetação de receitas está no artigo 167, IV, CF/88, que veda a vinculação de impostos à órgão, fundo ou despesa. Existem exceções a esse princípio. Art. 167 - São vedados: IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

    • e) O princípio da anualidade estabelece que a Lei Orçamentária deve ser anual, e o exercício financeiro inicia-se em 1.º de fevereiro e termina no dia 31 de janeiro do ano subsequente.
    • Errada. A definição do princípio está correta, porém o exercício financeiro inicia-se em 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro do mesmo ano.

  • Operações de Crédito: são empréstimos/financiamentos tomados pelo Poder Público de modo a aumentar os recursos disponíveis (receitas). Há quem divida as operações de crédito em orçamentária (empréstimos/financiamentos) e extraorçamentária (por antecipação de receita orçamentária).

    Créditos Adicionais: são instrumentos de aumento das dotações orçamentárias, podendo ser suplementar (reforço), especial (suporte de novas despesas) e extraordinário (despesas urgentes e imprevisíveis).


ID
233272
Banca
FUNIVERSA
Órgão
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O documento que apresenta a previsão da quantidade de produção e de desembolsos ao longo do tempo de execução de uma obra é

Alternativas

ID
233275
Banca
FUNIVERSA
Órgão
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considere que a construção de um prédio público foi concluída com dois meses de atraso. Com base nessa situação e de acordo com os conceitos adotados para planejamento de obras pelo método PERT/COM, julgue os itens a seguir.

I O caminho crítico não foi estabelecido de forma correta.

II As dependências entre as atividades foram mal estabelecidas.

III Os prazos estimados para conclusão de cada atividade não foram previstos adequadamente.

IV Não se conseguiu alocar a quantidade de recursos prevista inicialmente para realizar as atividades do caminho crítico durante a execução do prédio.

A quantidade de itens que podem explicar o atraso na entrega da obra é igual a

Alternativas

ID
233284
Banca
FUNIVERSA
Órgão
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Podem ser perfeitamente caracterizados e quantificados a cada serviço, sendo apropriados aos produtos conforme o consumo realizado, os custos

Alternativas

ID
234445
Banca
MS CONCURSOS
Órgão
CIENTEC-RS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Uma pesquisa efetuada nos últimos 20 anos mostrou que a produção anual de uma certa matéria-prima vem dobrando regularmente a cada 4 anos. A produção, em 1992, atingiu 120.000 toneladas. Em que ano a produção foi de 15.000 toneladas?

Alternativas
Comentários
  • progressão geométrica- an=a1 x q^n

    120 000= 15 000 x 2^n

    120 000/15 000 = 2^n

    8= 2^n

    2^3=2^n

    n=3 , 3 x 4= 12anos 1992-12= 1980.

    gabarito B.


ID
247753
Banca
FCC
Órgão
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O projeto básico é uma das atividades técnicas em que pode se dividir o processo de desenvolvimento de uma edificação e de seus elementos, instalações e componentes. Portanto, o projeto básico é uma etapa

Alternativas
Comentários
  • Lei 8666/93
    Art. 6°
    IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a
    obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
    técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
    empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,
    devendo conter os seguintes elementos...
    Na minha opnião a alternativa certa seria a letra A!
  • Na minha também!
    Onde diz que o projeto básico é opcional???
    Aguardo respostas:)
  • Questão capciosa essa, a alternativa "a", afirma que é para ser analisada e aprovada pelas autoridades competentes. Até que pode ser, uma vez que para ser aprovado o projeto da obra, a autoridade competente tem que necessariamente aprova-lo; só que a meu ver o projeto, sendo básico se destinaria principalmente ao conhecimento e ao aceite por parte dos licitantes,uma vez que os mesmos para darem preço à obra, tem de conhecerem do seu teor, e, portanto, concorrerem com os demais licitantes baseados nas condições e elementos ali apresentados

    Já a alernativa "c", (dada como a resposta certa) coloca o projeto básico como uma etapa opcional. Eu particularmente  nunca ví isso escrito em lugar nenhum. se alguém souber algo a respeito favor postar.


    Uma grande caminhada começa com um pequeno passo

     


    Bons estudos
  • Certeza que a letra 'C' está incorreta. Foi a primeira que eu eliminei! Concordo com os comentários anteriores... Como uma obra pode ser licitada sem o projeto básico. E ainda digo mais, o projeto básico tem que ser feito em caráter de projeto executivo. A resposta é a letra 'A'!

  • Mais uma questão que deveria ser anulada, pois está muito mal formulada!

  • A NBR 13531 (Elaboração de projeto de edificações) no item 2.4.7 define projeto básico: 

    "Etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação dos serviços de obra correspondentes". 

    Apesar de antiga a norma ainda está em vigor.

    Estamos acostumados com a definição da Lei 8666/93 para projeto básico e com sua importância para licitações o que nos leva a interpretar a questão conforme estas.

  • tem que ver , bem direitinho o conteúdo programático, o colega matheus mencionou o conceito da NBR 13531 que é o que pode ter sido utilizada como fonte pela banca. Pura maldade é aquele tipo de questão montada para o candidato errar. concurseiro está acostumado com a 8.666/93. bola pra frente!

  • A) destinada à representação das informações técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes.

    B) destinada para a obtenção do alvará ou das licenças necessárias para as atividades de construção.

    C) opcional destinada à concepção e à representação das informações técnicas da edificação, ainda não completas ou definitivas, mas suficientes para licitação ou contratação dos serviços de obra correspondentes.

    D) destinada à concepção e representação final das informações técnicas da edificação e execução dos serviços.

    E) destinada à coleta das informações de referência que representem as condições pré-existentes para instruir a elaboração do projeto.

    Entrando na mente de quem elaborou a questão...

    Alternativa A e B são semelhantes (Se marcou a A pq nao marcou a B? vice-versa)

    Alternativa C = NBR 13531 (por mais estranho que soe "projeto basico opcional", é a letra da norma)

    Alternativa D = executar = Projeto Executivo

    Alternativa E = condições pre existentes = Estudo preliminar


ID
247756
Banca
FCC
Órgão
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O documento que compõe o conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços, é denominado de

Alternativas
Comentários
  • O Caderno de Encargos (CE) é o conjunto de especificações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle dos serviços e obras. O texto é semelhante ao das Especificações Técnicas, mas normalmente o CE é mais geral, servindo para todas as obras, enquanto que as ET são particulares.
    Capacidade técnica é pressuposto indispensável à garantia mínima de que aqueles que vierem a contratar com a Administração cumprirão suas obrigações.
    Discriminação técnica é sinônimo de especificação técnica.
    As especificações técnicas (ET) descrevem, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. Partes das ET - generalidades, materiais de construção, discriminação de serviços.
    a) generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.
    b) especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão).
    c) discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.
    O memorial descritivo é outro tipo de resumo das especificações técnicas. Há memoriais descritivos para finalidades específicas, tais como venda, propaganda, registro de imóveis ou aprovação de projetos na municipalidade. Deve ser ajustado ao orçamento, seguindo a mesma ordem deste (ordenamento e nome dos serviços ou atividades).
  • 3.11 Discriminação técnica Documento escrito do projeto, que, de forma precisa, completa e ordenada, descreve os materiais de construção a serem utilizados, indica os locais onde estes materiais devem ser aplicados e determina as técnicas exigidas para o seu emprego.

     

  • O Caderno de Encargos conterá todos os elementosde projeto, bem como as informações e instruções complementares necessárias à execução dos serviços e obras objeto do contrato, como:

     

    •descrição e abrangência dos serviços objeto da Licitação,localização e plano ou programa de suporte  doempreendimento;

     

    •prazo e cronograma de execução dos serviços, total eparcial, incluindo etapas ou metas previamenteestabelecidas pelo Contratante;

     

    •memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhose demais elementos de projeto correspondentes aosserviços e obras objeto da Licitação;

     

    •planilhas de Orçamento, contendo a codificação, adiscriminação, o quantitativo, a unidade de medida e opreço unitário de todos os serviços e fornecimentosprevistos no projeto;

     

    •regulamentação de Preços e Medições, contendo adefinição, a composição e o critério de medição de todosos itens das Planilhas de Orçamento;

     

    •definição do modelo de Garantia de Qualidade a seradotado para os serviços, fornecimentos e produtospertinentes ao objeto da Licitação;

     

    •informações específicas sobre os serviços e obras objetoda Licitação e disposições complementares doContratante;

     

    •relação das Práticas de Projeto, Construção e Manutençãode Edifícios Públicos Federais aplicáveis aos serviços eobras objeto da Licitação.


ID
247762
Banca
FCC
Órgão
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O método do caminho crítico é utilizado para o acompanhamento e controle de obras. Nesse método, o caminho crítico é aquele

Alternativas
Comentários
  • Correto.

    O método do caminho crítico é um método usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. O caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível do projeto.

  • Caminho crítico será a sequência de atividades que demandam o maior tempo para serem executadas.

    É a sequência de atividades que evita justamente as folgas!

     

  • representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível do projeto.

    MALDADE DO CAPETA


ID
247825
Banca
FCC
Órgão
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Se a fórmula = $E1 + D$2, contida na célula A3 de uma planilha eletrônica do programa MS Excel, versão em português, for copiada para a célula D7, a fórmula resultante na célula D7 é

Alternativas
Comentários
  • Letra C:                                    OBS.:  A$1: trava a linha
                                                               $A1: Trava a coluna
                                                               $A$1: Trava linha e coluna
     


      A3 =$E1+D$2    (Do A para D pulam 3 letras e do 3 para o 7 pulam 4 números)logo:            (obs: $ TRAVA)

      D7 = $E5+G$2

ID
252925
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um
parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra
dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.

Em uma rede de planejamento, o caminho crítico é a sequência de atividades críticas compreendidas entre o início e o fim da rede; já as atividades críticas são aquelas que apresentam sempre as menores folgas.

Alternativas
Comentários
  • Atividade crítica não possui nenhuma folga (http://projetizando.com/2011/11/22/entendendo-o-caminho-critico-com-o-ms-project/)

  • Foi o que pensei também. A questão está considerando "0" como menor folga, será?

  • Para fins de planejamento, todas as atividades apresentam alguma folga, logo as críticas tem as menores. Fazer um planejamento sem folgas é inconcebível ao meu ver.
  • Matéria é divergente, existe um livro que fala exatamente o que esta na questão, porém outros livros falam que não tem folga.
    O autor do livro quiz dizer com folga minima é a mesma coisa que folga ZERO, porém isso causa confusão para quem está lendo, pois quando se fala em folga minima da a ideia que pode ser diferente de ZERO.
    O negócio é se baser em livro, se vc tiver uma bibliografia confiável(não apostilas da internet) que prove ao contrário, com certeza a banca anula a questão.
  • Atividade Crítica é a atividade cujos eventos inicial e final apresentem as menores folgas entre as demais folgas de uma mesma rede de atividades.

  • Pela literatura que já li, as atividades críticas não tem folgas. Discordo do gabarito

  • Tem vezes que o Cespe fala que não há folga para as atividades que estão no caminho crítico, tem vezes que fala que são as menores folgas.

    Vai entender....

  • Não existe folga em atividades críticas. Questão era pra ser anulada.

  • Concordo com Marco usei o mesmo raciocinio. 

  • Pessoal, já vi duas questão da cespe com o mesmo tema "menor folga" , errei as duas e por isso acertei essa. Nesse quesito é aprender que tanto folga 0 como menor folga para a CESPE ta correto.

  • SEGUNDO LIMMER:

    "Atividade crítica - atividade cujos eventos inicial e final apresentem as menores folgas entre as demais folgas de uma rede de atividade."

    gabarito CORRETO.


ID
252928
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um
parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra
dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.

O tempo de duração de determinada atividade é obtido dividindo-se a produtividade da equipe de trabalho a ser empregada na atividade pela quantidade de serviço a ser executado.

Alternativas
Comentários
  • A duração de cada atividade é determinada em função do tipo e da quantidade de serviço que a compõe, bem como em função da produtividade da mão de obra que a executa.

    A duração de uma dada atividade é:

    D = Q x P

    D=duração.

    Q=quantidade de serviço a ser executado na atividade.

    P=produtividade da mão-de-obra que a executa.

    Fonte: apostila UFS. Prof. Débora Gois Santos.

  • Vamos pensar assim:

    Vamos construir uma parede com 10m², vamos supor que a produtividade da equipe de alvenaria seja de 5m²/hora:

    Quantidade de serviço: 10m²
    Produtividade da equipe: 5m²/h

    Quantas horas vamos levar para concluir os 10m² de alveraria

    Tempo= Quantidade de serviço/produtividade

    Tempo= 10m²/5m²/horas= 2 horas

    Então essa equipe levará 2 horas para executar os 10m² de alvenaria, portanto a questão está invertida!
  • Houve uma inversão nos termos relacionados.

    O certo seria: O tempo de duração de determinada atividade é obtido dividindo-se a quantidade de serviço a ser executado pela produtividade da equipe de trabalho a ser empregada na atividade 
  • Amigos, pode ter havido confusão entre os conceitos de produtividade e consumo. O consumo da mão-de-obra é dado em h/m² e não m²/h (no caso de um serviço medido em m²). Considerando em h/m², a questão estaria certa.


ID
252931
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um
parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra
dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.

Na elaboração de redes de planejamento, em função do tratamento estatístico, a técnica PERT é também chamada de probabilística.

Alternativas
Comentários
  • PERT (Program Evaluation and Review Technique):Utiliza uma rede seqüencial e uma estimativa de duração por média ponderada para calcular as durações das atividades. Embora existam diferenças superficiais, o PERT difere do CPM fundamentalmente por que usa distribuição de médias (valor esperado) em vez da estimativa mais provável, originalmente usado no CPM. A rede Pert é probabilística. 
  • O tempo total estimado para a duração de um projeto pode ser representado na forma de um cronograma.
    No planejamento e controle de projetos utiliza-se o cronograma em rede e
    o cronograma em barras.
    O cronograma em rede mais utilizado é o Rede de atividade em setas (PERT/CPM).

    A primeira (Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) foi desenvolvida em 1957 para uso do departamento de defesa dos Estados Unidos na execução do Polaris, um míssil lançado de um submarino. Nesse projeto foi necessária a estimativa dos tempos normais, mínimos e máximos para a confecção de cada peça do submarino.

    Por causa desse tratamento estatístico a técnica PERT é chamada de probabilística.

     Curiosidades:

     A técnica CPM (Método do Caminho Crítico) foi desenvolvida também em 1957, por uma empresa de produtos químicos(Dpont) que ao expandir seu parque fabril resolveu planejar suas obras:por meio da técnica de redes, considerando para as atividades durações obtidas em projetos muito semelhantes, executados por ela anteriormente. Assim, para uma dada atividade a empresa possuía em seus arquivos o prazo e as condições em que foi executada, possibilitando a elaboração da rede com uma única determinação de prazo para cada atividade. Por causa disto o CPM é chamado de determinístico.

    Com o tempo as duas técnicas foram fundidas e passaram a chamar-se PERT/CPM
     

     Fonte: apostila da universidade UFS. Prof. Débora de Gois Santos

  • PERT - Probabilístico

    CPM - Determinístico

  • Resolução do exercício https://www.youtube.com/watch?v=fhe19_zwNpU
    A partir do minuto 41:21

     


ID
252934
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento, além do objetivo de valorar a obra, constitui a entrada
de vários processos de acompanhamento e controle. Em relação às
ferramentas de controle desses processos, julgue os itens a seguir.

Os custos indiretos não são considerados na elaboração do cronograma físico-financeiro, pois não podem ser quantificados para fins de acompanhamento e controle por parte da fiscalização.

Alternativas
Comentários
  • Alguém sabe o que está errado na frase?
  • Um exemplo é a mobilização e desmobilização, que entram no cronograma.
  • Lembrem-se que no final das contas, o BDI incide como uma % sobre cada item/linha do orçamento, gerando, na mesma linha, um valor com BDI e outro sem BDI. Na elaboração do cronograma físico-financeiro, o percentual de execução previsto para o pagamento de cada parcela da medição é multiplicado pelos valores COM BDI. Assim, ele acaba se inserindo aos valores pagos/medidos, de forma proporcional.

  • Beatriz, a assertiva está errada ao afirmar que os custos indiretos não podem ser quantificados para fins auditoriais e vistoriais

     

    eles podem sim porque depois de já determinado o BDI, eu multiplico o custo da atividade por ( 1 + BDI ) aí eu tenho o custo com os custos indiretos


ID
252937
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

O orçamento, além do objetivo de valorar a obra, constitui a entrada
de vários processos de acompanhamento e controle. Em relação às
ferramentas de controle desses processos, julgue os itens a seguir.

O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra, em que todas as fases de execução são representadas.

Alternativas
Comentários
  • Pra mim essa questão está errada, poderia ser um cronograma físico.

    Acho que a banca quiz dizer que TODAS AS FASES DE EXECUÇÃO= FASE FISICA E FINANCEIRA.

    Agora que vai entender isso, eu entendi todas as fases desde a mobilização até a entrega.
  • segundo a ISF 226 do DNIT:

    4.3. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO: Representação gráfica do plano de execução (cobrindo todas as fases, mobilização e desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras. 

     

    mas na minha opinião: nao representa o "plano de execução", visto que as atividades não são representadas de acordo com a sua interdependência na obra.

     

  • Quem acertou essa tem que estudar mais

  • O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra e deve cobrir todas as fases de execução desde a mobi-
    lização, passando por todas as atividades previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro.

     

    Fonte: livro: ENGENHARIA DE CUSTOS UMA METODOLOGIA DE ORÇAMENTAÇÃO PARA OBRAS CIVIS autor: Paulo Roberto Vilela Dias

     

    Também é a definição usada pelo MPF

  • Quem acertou essa não se preocupe em estudar mais, mas sim continuar acertando, que passa.